建设工程施工合同纠纷 （2017）川18民终688号

双方于2010年11月2日签订《石棉县公路养护段道班移民安置房建设项目施工承包合同》系双方当事人真实意思表示，不违反法律、行政法规的禁止性规定，合同合法有效。对合同双方均具有约束力，双方均应遵循诚信原则，积极、全面的履行合同义务。本案中，双方约定工程竣工的日期为2013年4月30日，但该工程至2013年12月4日才竣工验收合格，期间，虽然鸿林公司以“本工程于2013年4月20日已全部完成，等待竣工验收；由于室外附属设施水、电安装、搭接，经协调后于2013年11月30日施工完成；室外场坪清理还要10天。延长工期224天。由不是我方原因造成的，理应延长合同工期224天。”为由申请延长工期，工程监理单位亦签署了“情况属实，请业主审批具体延期天数”的意见，但并未与石棉县养扶段达成一致意见，鸿林公司确实存在超过合同约定的施工期限完成工程的情形应承担相应的违约责任。但从本案查明的事实来看，鸿林公司承建的工程涉及到第三方供排水公司和电力公司的水电安装，供排水公司和电力公司的工作进度会客观地影响到整个工程的最后完工进度。石棉县供排水公司于2013年9月9日才将供水工程安装完毕。鸿林公司未按合同约定的工

双方于2010年11月2日签订《石棉县公路养护段道班移民安置房建设项目施工承包合同》系双方当事人真实意思表示，不违反法律、行政法规的禁止性规定，合同合法有效。对合同双方均具有约束力，双方均应遵循诚信原则，积极、全面的履行合同义务。本案中，双方约定工程竣工的日期为2013年4月30日，但该工程至2013年12月4日才竣工验收合格，期间，虽然鸿林公司以“本工程于2013年4月20日已全部完成，等待竣工验收；由于室外附属设施水、电安装、搭接，经协调后于2013年11月30日施工完成；室外场坪清理还要10天。延长工期224天。由不是我方原因造成的，理应延长合同工期224天。”为由申请延长工期，工程监理

四川省雅安市中级人民法院民 事 判 决 书(2017)川18民终688号上诉人(原审石棉养护段):石棉县公路养护段,住所地:四川省石棉县新棉镇彩虹路*号。法定代表人:曾奇刚,石棉县公路养护段段长。委托诉讼代理人:涂国庆,男,汉族,1968年7月13日生,系石棉县公路养护段职工。委托诉讼代理人:万锦,四川衡宇律师事务所律师。被上诉人(原审鸿林公司):四川鸿林建设有限公司，住所地:四川省雅安市荥经县荥……