承揽合同纠纷 （2019）云2328民初887号
裁判要旨
依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。 当事人应当遵循诚实信用原则，按照合同的约定，全面履行自己的义务。 本案原、被告虽然没有签订书面的承揽合同，但工程完工后经双方进行结算，总价款为266023元，被告已支付196000元，尚欠原告工程款70023元，原告列举的证据能够充分证明被告差欠工程款的事实，双方已明确认可。 但被告以原告施工的挡墙方量被建设方扣减201.08立方，以此应扣减相应的工程款为由，拒绝支付尚欠的工程尾款，其理由无事实和法律依据。 根据合同相对性原则，原、被告双方系附属工程分包的承揽关系，被告与建设方属于工程承包关系，故被告要求建设方扣减的工程款双方共同分担的理由本院不予采纳。 虽然双方没有明确约定支付工程款的具体时间，但根据本院查明的事实，双方于2018年9月26日进行结算，同时，双方是根据工程进度和建设单位的拨款情况协商支付，根据被告向建设单位作出承诺书，建设方于2019年1月已付清工程款，因此被告应该在合理的期限内予以支付所欠原告的工程款。 但原告主张支付工程款的资金占用利息，但双方没有明确约定支付时间及逾期利息，故原告主张利息，本院不予采纳。 原告将宋晓礼列为
摘要
李顺波与元谋县光华建筑安装工程有限责任公司、宋晓礼承揽合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
云南省元谋县人民法院民 事 判 决 书(2019)云2328民初887号原告：李顺波，男，1981年11月8日出生，汉族，初中文化，农民，住云南省元谋县。 委托诉讼代理人：欧佳琼，元谋县天衡法律服务所法律工作者，代理权限为特别授权代理。 被告：元谋县光华建筑安装工程有限责任公司，住所地，云南省元谋县元马镇发祥路**，企业信用代码91532328709806239X。 法定代表人：宋正伟，系公司董事……