建设工程施工合同纠纷 （2015）民申字第1017号

首先，根据查明的案件事实，2012年8月7日《合作新村二区1#住宅楼协调会议纪要》确定竣工日期为2012年12月15日，甩项工程由合作公司负责施工，包括室外工程和室内装修中的一层外墙面面砖、内墙涂料、外墙瓷砖等，天益公司项目部给予配合。2012年11月30日《合作新村II区1#住宅楼竣工验收会议纪要》载明：“我方（天益公司）已完成约定合同项目。土建部分甩项由甲方（合作公司）负责施工，涂料不做，卫生间瓷砖不贴，其余工程施工完成……，以上经几方单位验收，该工程项目已按合同约定内容全部完成。除一层外墙大理石，走道瓷砖及散水。吊顶由甲方另外组织施工，完成后，整个工程才能上报市质检站最后竣工验收。”可见，截至2012年11月30日，当事人约定的由天益公司承包施工的工程已经基本完成，而当事人确定的竣工日期是2012年12月15日，按照上述相关会议纪要的内容，应当认定天益公司已经按照约定履行了合同义务，二审判决认为合作公司主张由天益公司承担工期延误违约责任没有事实及法律依据是正确的。其次，根据《中华人民共和国营业税暂行条例》第一条的规定，案涉工程营业税的纳税义务人是天益公司。根据该条例第十一条的规定

首先，根据查明的案件事实，2012年8月7日《合作新村二区1#住宅楼协调会议纪要》确定竣工日期为2012年12月15日，甩项工程由合作公司负责施工，包括室外工程和室内装修中的一层外墙面面砖、内墙涂料、外墙瓷砖等，天益公司项目部给予配合。2012年11月30日《合作新村II区1#住宅楼竣工验收会议纪要》载明：“我方（天益公司）已完成约定合同项目。土建部分甩项由甲方（合作公司）负责施工，涂料不做，卫生间瓷砖不贴，其余工程施工完成……，以上经几方单位验收，该工程项目已按合同约定内容全部完成。除一层外墙大理石，走道瓷砖及散水。吊顶由甲方另外组织施工，完成后，整个工程才能上报市质检站最后竣工验收。”可见

中华人民共和国最高人民法院民 事 裁 定 书（2015）民申字第1017号再审申请人（一审原告、反诉被告，二审上诉人）：甘肃省合作房地产开发有限公司，住所地甘肃省兰州市城关区九州中路404号。法定代表人：许新科，该公司总经理。委托代理人：宋永强，甘肃泫渊律师事务所律师。被申请人（一审被告、反诉原告，二审被上诉人）：兰州天益房屋建筑工程有限责任公司，住所地甘肃省兰州市城关区颜家沟163号。法定代表人……