建设工程施工合同纠纷 （2017）豫04民终3688号

郑州基础工程公司与三梭房地产公司所签《CFG桩施工合同》系双方当事人真实意思表示，内容不违反法律、法规的强制性规定，应属有效合同。郑州基础工程公司依合同约定完成12根试桩工程的施工且三梭房地产公司委托河南省创新工程质量检测有限公司检测合格，三梭房地产公司应依合同约定向郑州基础工程公司及时支付工程款，故郑州基础工程公司要求三梭房地产公司支付工程欠款9万元及利息的诉讼请求，法院予以支持。2012年2月13日，郑州基础工程公司组织施工机械打桩机（即长螺旋钻机）、混凝土输送泵等进场准备施工，支出设备运输费用36000元，有收条为凭，法院予以支持。对郑州基础工程公司所要求的停工期间看场人工费用损失及机械窝工费用损失，根据三梭房地产公司项目负责人王培杆的调查笔录、中国平煤神马集团会议纪要，本案所涉及工程的停工是由于三梭房地产公司施工手续不全及资金不足导致整体转让给名门地产公司所导致，进而造成郑州基础工程公司施工机械打桩机（即长螺旋钻机）一台、混凝土输送泵一台自2012年3月17日（试桩检测合格之日）至2013年4月（共385天）滞留在施工现场，造成郑州基础工程公司看场人员人工费用损失及机械窝工费用

郑州基础工程公司与三梭房地产公司所签《CFG桩施工合同》系双方当事人真实意思表示，内容不违反法律、法规的强制性规定，应属有效合同。郑州基础工程公司依合同约定完成12根试桩工程的施工且三梭房地产公司委托河南省创新工程质量检测有限公司检测合格，三梭房地产公司应依合同约定向郑州基础工程公司及时支付工程款，故郑州基础工程公司要求三梭房地产公司支付工程欠款9万元及利息的诉讼请求，法院予以支持。2012年2月13日，郑州基础工程公司组织施工机械打桩机（即长螺旋钻机）、混凝土输送泵等进场准备施工，支出设备运输费用36000元，有收条为凭，法院予以支持。对郑州基础工程公司所要求的停工期间看场人工费用损失及机械

河南省平顶山市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）豫04民终3688号上诉人（原审被告）：平顶山三梭房地产开发有限公司，住所地平顶山市新华区中兴路21号。统一社会信用代码：914104001717549316法定代表人：张自力，总经理。委托诉讼代理人：马书斌，河南首位律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：化工部郑州基础工程有限公司，住所地郑州市文化路76号。组织机构代码：16998955-5……