建设工程合同纠纷 （2021）川01民终7597号

宏业电力锦隆鑫公司、绿地集团申宏公司之间存在建设工程合同关系。根据《竣工验收报告》、《竣工结算审核报告》内容，案涉工程竣工验收日期应为2017年1月14日，竣工结算时间应为2018年9月19日。根据《施工合同》中“案涉工程竣工验收合格、完成结算审核且乙方向甲方移交完整工程竣工资料后6个月，甲方支付至乙方结算总价的95%”的约定，绿地集团申宏公司应于2019年3月18日支付结算总价的95%即2406884.71元（2533562.85元×95%），但其仅支付170万元，尚欠工程款833562.85元（含质保金126678.14元）。现质保期已届满，对宏业电力锦隆鑫分公司要求绿地集团申宏公司支付尚欠工程款833562.85元（含质保金）的诉请，一审法院予以支持。关于逾期付款资金利息，双方在《施工合同》并未约定，宏业电力锦隆鑫分公司诉请按中国人民银行同期贷款基准利率计算逾期付款利息损失，并自2019年8月20日起按同期全国银行业间同业拆借中心公布的市场报价利率计算，理由正当，但鉴于宏业电力锦隆鑫分公司并未在2019年3月18日前开具结算总价100%发票，而绿地集团申宏公司在收到《律师函》15

宏业电力锦隆鑫公司、绿地集团申宏公司之间存在建设工程合同关系。根据《竣工验收报告》、《竣工结算审核报告》内容，案涉工程竣工验收日期应为2017年1月14日，竣工结算时间应为2018年9月19日。根据《施工合同》中“案涉工程竣工验收合格、完成结算审核且乙方向甲方移交完整工程竣工资料后6个月，甲方支付至乙方结算总价的95%”的约定，绿地集团申宏公司应于2019年3月18日支付结算总价的95%即2406884.71元（2533562.85元×95%），但其仅支付170万元，尚欠工程款833562.85元（含质保金126678.14元）。现质保期已届满，对宏业电力锦隆鑫分公司要求绿地集团申宏公司支付尚

四川省成都市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）川01民终7597号上诉人（原审被告）：绿地集团四川申宏置业有限公司。住所地：成都市武侯区航空路10号1栋10层1001号。法定代表人：吴松，总经理。委托诉讼代理人：王帅，泰和泰律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：四川宏业电力集团有限公司锦隆鑫分公司。住所地：成都市锦江区水碾河南二街1号。负责人：张凯，总经理。委托诉讼代理人：张代卡，北京炜衡……