建设工程施工合同纠纷 （2017）川07民终1244号

工期延误是因为上诉人未及时支付工程进度款而违约在先错误。由于被上诉人新兴公司非法将该工程全部转包给被上诉人陈大祥个人修建，造成工程严重质量问题。2013年11月19日梓潼县建筑工程质量监督站发出（2013）改字第019号建设工程质量、安全整改通知。因为被上诉人改变结构形式，未按图施工，承台、地梁混凝土试块不合格。要求暂缓施工，进行整改。2014年4月4日，上诉人与被上诉人达成《梓潼宝石乡农贸市场综合楼二层拆除工程拆除协议》将二楼拆除。在被上诉人新兴公司魏总的调解下，上诉人本着减少损失，加快工程进度的原则。2014年5月22日，上诉人与被上诉人签订《宝石乡农贸市场综合楼土建工程补充协议书》约定：本招标工程合同价款，由固定价格合同调整为可调价格合同，按2013清单计价规范，2009四川省建筑工程清单计价定额及配套文件，以及同期材料市场信息价，经第三方审计的结果为最终结算依据。本次新开工工程合同工期为日历天数90天，竣工日期2014年8月21日。但被上诉人2014年9月21日主体工程才结束，工程才做了一半，已经违约。因为被上诉人违约，上诉人要求解除该协议，并电话告知魏总，但因魏总在外出差，要

工期延误是因为上诉人未及时支付工程进度款而违约在先错误。由于被上诉人新兴公司非法将该工程全部转包给被上诉人陈大祥个人修建，造成工程严重质量问题。2013年11月19日梓潼县建筑工程质量监督站发出（2013）改字第019号建设工程质量、安全整改通知。因为被上诉人改变结构形式，未按图施工，承台、地梁混凝土试块不合格。要求暂缓施工，进行整改。2014年4月4日，上诉人与被上诉人达成《梓潼宝石乡农贸市场综合楼二层拆除工程拆除协议》将二楼拆除。在被上诉人新兴公司魏总的调解下，上诉人本着减少损失，加快工程进度的原则。2014年5月22日，上诉人与被上诉人签订《宝石乡农贸市场综合楼土建工程补充协议书》约定：

四川省绵阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）川07民终1244号上诉人（原审原告）:梓潼县惠农农业发展有限公司，住所地：梓潼县宏仁乡场镇。法定代表人：唐智勇，该公司总经理。委托诉讼代理人：白元雪，四川翠云律师事务所律师。被上诉人（原审被告）:四川省梓潼县新兴建筑有限责任公司，住所地：四川省梓潼县长卿镇南桥村12组。法定代表人：魏发成，该公司董事长。委托诉讼代理人：赵莲英，该公司员工。被上……