建设工程施工合同纠纷 （2017）鲁03民终2442号

建设工程施工合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。淄井村委欠马俊工程款493264.66元，证据充分，应予支付，马俊超出部分的诉讼请求,不予支持。马俊主张赔偿损失480000.00元，经审查淄井村委确未按照合同约定的要求支付价款，马俊施工的路面经评估测量确实存在大规模的路面整体厚度达不到180mm质量要求的情形，双方均存在实质违约行为，淄井村委以质量问题对抗马俊主张的违约责任，理由适当，符合法律规定，故不应当再适用双方合同约定的违约条款。但马俊工程施工完毕后将工程交付给淄井村委使用，淄井村委于2015年12月出具验收合格书，2015年12月20日双方签署工程量计算书。上述行为应认定双方于2015年12月20日达成了淄井村委接受马俊施工的路面工程现状，按照双方核算的工程量核算工程款的一致意见。淄井村委即应当按照2015年12月20日的工程量计算书支付工程价款，但未支付，确系给马俊造成了一定逾期付款经济损失，该部分损失应参照法律关于利息损失的规定予以支付，以493264.66元未付工程款为基数，按照人民银行公布的一年期贷款基准利率5.1%为标准，自2015年12月21日计算至变更

建设工程施工合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。淄井村委欠马俊工程款493264.66元，证据充分，应予支付，马俊超出部分的诉讼请求,不予支持。马俊主张赔偿损失480000.00元，经审查淄井村委确未按照合同约定的要求支付价款，马俊施工的路面经评估测量确实存在大规模的路面整体厚度达不到180mm质量要求的情形，双方均存在实质违约行为，淄井村委以质量问题对抗马俊主张的违约责任，理由适当，符合法律规定，故不应当再适用双方合同约定的违约条款。但马俊工程施工完毕后将工程交付给淄井村委使用，淄井村委于2015年12月出具验收合格书，2015年12月20日双方签署工程量计算书。上述行为应认定双

山东省淄博市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）鲁03民终2442号上诉人（原审原告）：马俊，男，1967年9月21日出生，汉族，华能白杨河发电厂职工，现住山东省淄博市博山区。委托诉讼代理人：王志元，山东圣德律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：博山区石马镇淄井村村民委员会，住所地：山东省淄博市博山区石马镇淄井村。法定代表人：张荣顺，主任。委托诉讼代理人：尹根章，男，博山区石马镇淄井村第一书……