建设工程合同纠纷 （2020）粤03民终10352号

李雄彪与绿恒公司签订的《工程施工合同》系双方的真实意思表示，未违反法律和行政法规的强制性规定，合法有效。李雄彪已完成了涉案工程的施工，绿恒公司当庭亦确认涉案工程均已投入使用，绿恒公司即应向李雄彪支付相应的工程款。李雄彪主张涉案工程的总价款为379460元，绿恒公司已支付178500元，尚欠工程款200960元至今未付，并提供《工程施工合同》欲证明其主张。绿恒公司对李雄彪的主张不予确认，抗辩称涉案工程虽已投入使用，但未经绿恒公司结算且存在严重质量问题，故不应向李雄彪支付剩余工程款。建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持。本案绿恒公司确认涉案工程已经投入使用，又以工程存在质量问题为由拒付剩余工程款，绿恒公司的主张，无事实和法律依据，一审法院不予采纳。绿恒公司另主张李雄彪存在拖延工期的情况，但未提供任何证据证明其主张，依法应承担举证不能的不利后果，一审法院对绿恒公司的主张不予采纳。绿恒公司至今未依约向李雄彪支付全部工程款，绿恒公司的行为已经构成违约，李雄彪要求绿恒公司支付工程款及逾期付款利息的诉求，有事实和法律依据，一审法院予以确认。关于绿

李雄彪与绿恒公司签订的《工程施工合同》系双方的真实意思表示，未违反法律和行政法规的强制性规定，合法有效。李雄彪已完成了涉案工程的施工，绿恒公司当庭亦确认涉案工程均已投入使用，绿恒公司即应向李雄彪支付相应的工程款。李雄彪主张涉案工程的总价款为379460元，绿恒公司已支付178500元，尚欠工程款200960元至今未付，并提供《工程施工合同》欲证明其主张。绿恒公司对李雄彪的主张不予确认，抗辩称涉案工程虽已投入使用，但未经绿恒公司结算且存在严重质量问题，故不应向李雄彪支付剩余工程款。建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持。本案绿恒公司确认涉案工程

广东省深圳市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）粤03民终10352号上诉人（原审被告）：深圳市绿恒科技有限公司诉讼代表人：深圳市绿恒科技有限公司清算组。负责人：林琼丽。委托诉讼代理人：李俊宏，广东广和律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：李雄彪委托诉讼代理人：刘洪伟，湖南芙蓉（深圳）律师事务所律师。上诉人深圳市绿恒科技有限公司(以下简称绿恒公司)因与被上诉人李雄彪建设工程合同纠纷一案，不服……