装饰装修合同纠纷 （2019）渝0120民初6051号
裁判要旨
案涉装饰装修合同系依法成立的有效合同，双方应诚信履行合同义务。 因案涉装饰装修工程系家装工程、工程造价较低，且麦尖公司并不否认工程已经交付给业主使用，故本院推定案涉装饰装修工程已经交付业主使用，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第三项的规定“建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期”，本院认定案涉装饰装修工程质量合格，麦尖公司应当按照合同约定支付第四次工程款6420元。 麦尖公司主张工程质量不合格并主张另行雇人完成，但并未举示证据证明，故本院对其意见不予采信。 麦尖公司还主张工期延误，但合同并未约定具体的工期，故其主张无依据，本院不予支持。 根据《重庆市住宅装饰装修施工合同》的约定，工程项目的变更需书面约定，而本案中并无证据证明麦尖公司与黄朝明形成了变更工程量的合意，更无书面凭据以载明其合意，故黄朝明所主张的增量工程款没有依据，本院不予支持。 据此，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第二百六十九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第三项的规定，判决如下：一、被告重庆麦
摘要
黄朝明与重庆麦尖装饰工程有限公司装饰装修合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
文书内容重庆市璧山区人民法院民 事 判 决 书（2019）渝0120民初6051号原告：黄朝明，男，1973年7月11日出生，汉族，住重庆市合川市。 委托诉讼代理人：黄明曦，重庆万诚律师事务所律师。 委托诉讼代理人：冉景佩，重庆万诚律师事务所实习律师。 被告：重庆麦尖装饰工程有限公司，住所地重庆市璧山区璧泉街道泉山路66号附38号，统一社会信用代码91500227MA5UB1EW7R。 法定代表人……