建设工程施工合同纠纷 （2015）白山民二终字第261号

因证人王某某证实吉林省鸿源亿鑫科技开发有限公司在对“抚松县农村光纤入户宽带信息网络工程改造项目一期”公开招标前，已经安排王某某进行施工，并已支付王某某工程款20.6万元。而吉林省鸿源亿鑫科技开发有限公司对证人王某某的证言未提供足以反驳的证据，故对证人王某某的证言予以采信。在吉林仁和通讯科技有限公司中标，并签订“通讯施工承包合同”后至合同约定的工程竣工日期（2015年3月15日）前，吉林省鸿源亿鑫科技开发有限公司未通知吉林仁和通讯科技有限公司进入工地施工。依照《中华人民共和国合同法》第九十四条“有下列行为之一的，当事人可以解除合同：……（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；……”的规定，吉林仁和通讯科技有限公司要求解除合同的请求，予以支持。因吉林省鸿源亿鑫科技开发有限公司违约，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十三条的规定，应当赔偿吉林仁和通讯科技有限公司支付的招标代理服务费54347.68元。关于吉林省鸿源亿鑫科技开发有限公司要求吉林仁和通讯科技有限公司赔偿损失10万元的反诉请求，因其未提供充分证据证实该损失与吉林仁和通讯科技有限公司之间存

因证人王某某证实吉林省鸿源亿鑫科技开发有限公司在对“抚松县农村光纤入户宽带信息网络工程改造项目一期”公开招标前，已经安排王某某进行施工，并已支付王某某工程款20.6万元。而吉林省鸿源亿鑫科技开发有限公司对证人王某某的证言未提供足以反驳的证据，故对证人王某某的证言予以采信。在吉林仁和通讯科技有限公司中标，并签订“通讯施工承包合同”后至合同约定的工程竣工日期（2015年3月15日）前，吉林省鸿源亿鑫科技开发有限公司未通知吉林仁和通讯科技有限公司进入工地施工。依照《中华人民共和国合同法》第九十四条“有下列行为之一的，当事人可以解除合同：……（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合

吉林省白山市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）白山民二终字第261号上诉人（原审被告）：吉林省鸿源亿鑫科技开发有限公司（原抚松县鸿源亿鑫科技开发有限公司）。住所：吉林省抚松县抚松镇香江路***号。法定代表人：刘相源，经理。委托代理人：解文亮，吉林连星律师事务所律师。被上诉人（原审原告）吉林仁和通讯科技有限公司。住所：吉林省抚松县抚松镇北新区参乡路外国语学校*#住宅楼。法定代表人：高云林，经……