建设工程施工合同纠纷 （2021）闽04民终120号

本案二审争议焦点是鉴定结论是否采信问题。根据《住房城乡建设部关于发布国家标准〈建设工程造价鉴定规范〉的公告》（中华人民共和国住房和城乡建设部第1667号公告），《建设工程造价鉴定规范》第5.9.1条规定，当事人因工程签证费用而发生争议，鉴定人应按以下规定进行鉴定，签证明确了人工、材料、机械台班费数量及其价格的，按签证的数量和价格计算。第5.9.2条规定，当事人因工程签证存在瑕疵而发生争议的，鉴定人应按以下规定进行鉴定，签证发包人只签字证明收到，但未表示同意，承包人有证据证明该签证已经完成，鉴定人可作出鉴定意见并单列，供委托人判断使用。本案中，工程停工损失签证即宏建公司出具的隐蔽工程验收记录单上记载了分部分项工程名称、数量、价格，建设单位代表、监理单位代表均予以签字，但15份的隐蔽工程记录单中，有10份记录单上建设单位代表注明了“按合同及有关规定进行计算”或“情况属实，单价由甲方确认”等内容。也即建设单位仅对隐蔽工程验收记录的数量进行了确认，但价格或计算方式双方当事人并未达成一致意见。因此，案涉隐蔽工程验收记录单属于有瑕疵的工程签证，在委托鉴定前，应结合双方当事人举证确定委托鉴定的范围和

本案二审争议焦点是鉴定结论是否采信问题。根据《住房城乡建设部关于发布国家标准〈建设工程造价鉴定规范〉的公告》（中华人民共和国住房和城乡建设部第1667号公告），《建设工程造价鉴定规范》第5.9.1条规定，当事人因工程签证费用而发生争议，鉴定人应按以下规定进行鉴定，签证明确了人工、材料、机械台班费数量及其价格的，按签证的数量和价格计算。第5.9.2条规定，当事人因工程签证存在瑕疵而发生争议的，鉴定人应按以下规定进行鉴定，签证发包人只签字证明收到，但未表示同意，承包人有证据证明该签证已经完成，鉴定人可作出鉴定意见并单列，供委托人判断使用。本案中，工程停工损失签证即宏建公司出具的隐蔽工程验收记录单上

福建省三明市中级人民法院 民 事 裁 定 书 （2021）闽04民终120号 上诉人（原审原告）：宏建建工集团有限公司，住所地福建省宁德市宁川路城东花苑1号楼201（裙楼二层）。统一社会信用代码：91350900727892329H。 法定代表人：黄锦德，该公司董事长兼总经理。 委托诉讼代理人：付慧健，福建付慧健律师事务所律师。 委托诉讼代理人：黎秀轩，男，汉族，1965年10月23日出生，住福建……