建设工程施工合同纠纷 （2017）川01民初972号

一、合同解除的问题。新同辉公司与红叶公司于2012年10月16日签订的《建设工程施工合同》以及2013年1月10日签订的《施工总承包合同》均不违反法律法规的强制性规定，合法有效。双方在合同履行过程中，因新同辉公司的原因导致工程停工，现红叶公司请求解除上述合同，新同辉公司在本案2016年6月23日、2017年6月6日开庭审理中均明确同意解除，故对于红叶公司解除合同的主张，本院予以支持。二、欠付工程款的问题。2017年3月20日，红叶公司与新同辉公司共同出具的《授权委托书》，载明：“双方对工程造价和停工损失无法协商一致，现共同委托四川成化工程项目管理有限公司对工程造价和停工损失进行鉴定，该鉴定结论双方应当作为定案依据”。2017年4月25日，四川成化工程项目管理有限公司出具的《阶段性竣工结算价鉴定报告书》，载明同辉世代积家商业广场二期工程造价为180314603元。2017年6月6日，开庭审理中，双方对审计报告确认的该金额、已付工程款金额以及欠付金额均予以一致认可，对此，本院予以采信，故新同辉公司还应支付红叶公司工程款56354036元。三、违约金的问题。双方合同约定：“若因甲方原因（不可

一、合同解除的问题。新同辉公司与红叶公司于2012年10月16日签订的《建设工程施工合同》以及2013年1月10日签订的《施工总承包合同》均不违反法律法规的强制性规定，合法有效。双方在合同履行过程中，因新同辉公司的原因导致工程停工，现红叶公司请求解除上述合同，新同辉公司在本案2016年6月23日、2017年6月6日开庭审理中均明确同意解除，故对于红叶公司解除合同的主张，本院予以支持。二、欠付工程款的问题。2017年3月20日，红叶公司与新同辉公司共同出具的《授权委托书》，载明：“双方对工程造价和停工损失无法协商一致，现共同委托四川成化工程项目管理有限公司对工程造价和停工损失进行鉴定，该鉴定结论

四川省成都市中级人民法院民 事 判 决 书(2017)川01民初972号原告：四川红叶建设有限公司。住所地：四川省成都市青羊区清江中路**号*栋*单元*层*号。法定代表人：余德福，董事长。委托诉讼代理人：张显兴，四川应天缘律师事务所律师。被告：成都新同辉置业有限公司。住所地：四川省成都市双流县东升街道龙桥路*号***栋*单元*楼***号。法定代表人：赵建华，董事长。委托诉讼代理人：马冀，北京德恒（……