建设工程施工合同纠纷 （2019）黔0112民初2369号
裁判要旨
依法订立的合同应受法律保护，原、被告双方应当按照合同的约定，依据诚实守信原则履行自己的义务，原告按照合同义务履行了自己的施工义务，被告理应按照合同约定履行自己的给付工程款的义务。 合同约定的开工时间从2014年12月8日至2015年3月8日为期90个日历日，实际施工时间从2014年12月14日至2016年3月16日，实际工期为459个日历日，庭审中虽然被告陈述原告逾期，但是原告陈述系因被告的原因导致工期延误，且被告也未在原告施工期间的逾期提出过任何异议，原被告双方也在2016年9月23日办理竣工结算，故本院认为原告的延期双方均予以认可，被告也未作出任何回复，工程应认定按期竣工验收。 工程竣工验收后，原告按照要求提供审核材料给四川同兴达建设咨询有限公司进行审计，审计金额为5552665.55元。 在庭审中，被告提供了2018年9月20日的《竣工造价协议》表示双方最终审定结算金额为5477146.65元，原告亦在该《竣工造价协议》上加盖公章确认，故本院你认为原告方对最终审定金额5477146.65元并无异议，原告陈述该公章是提前交给被告的空白章，对于这个抗辩理由原告没有提供有力的证据予以佐
摘要
核工业四川岩土工程有限公司与贵州宏德置业有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
贵阳市乌当区人民法院民 事 判 决 书（2019）黔0112民初2369号原告核工业四川岩土工程有限公司，住所地成都市成华区华冠路35号，统一社会信用代码91510000775821867T。 法定代表人张维峰，系该公司总经理。 委托代理人丁云，贵州黔鹰律师事务所律师，代理权限为特别授权代理。 被告贵州宏德置业有限公司，住所地贵州省贵阳市乌当区新添大道310号，统一社会信用代码9152010069……