定作合同纠纷 （2015）浙甬商终字第1297号

案件的争议焦点为以下四项：一、涉案合同是否解除，合同解除的时间及原因是什么？博亚工厂、艾尚公司签订的《花器购置合同》依法成立并生效，在该合同中双方约定分三期交货，分别是：2012年12月23日完成第一期数量（204只）、2012年12月28日完成第二期数量（365只）、2013年1月15日完成第三期数量（242只）。双方还约定“卖方提交货物的技术规格应与技术规格和买方的要求相一致，如实际材料名称、型号、尺寸、单位等与买方提供设计文件不一致时，均按买方涉及文件进行修正……如因买方原因影响交货期，不能作金钱索赔，交货期按实际顺延……如超过供货期十日，买方有权拒收货物或撤销合同。”艾尚公司于2013年1月23日以博亚工厂未按期交货为由向其发送律师函，要求博亚工厂“在收到本函后3个工作日内立即向委托人交付合同约定的货物，委托人同时保留追究”就博亚工厂“违约责任的权利”，若博亚工厂未在上述期限内依约履行交货义务，委托人将立即行使合同约定的解除权。”博亚工厂于2013年1月26日回函，提出因艾尚公司提高外观工艺标准导致无法完成供货且提高标准后成本升高，要求重新订立合同，并弥补博亚工厂的损失。根据《

案件的争议焦点为以下四项：一、涉案合同是否解除，合同解除的时间及原因是什么？博亚工厂、艾尚公司签订的《花器购置合同》依法成立并生效，在该合同中双方约定分三期交货，分别是：2012年12月23日完成第一期数量（204只）、2012年12月28日完成第二期数量（365只）、2013年1月15日完成第三期数量（242只）。双方还约定“卖方提交货物的技术规格应与技术规格和买方的要求相一致，如实际材料名称、型号、尺寸、单位等与买方提供设计文件不一致时，均按买方涉及文件进行修正……如因买方原因影响交货期，不能作金钱索赔，交货期按实际顺延……如超过供货期十日，买方有权拒收货物或撤销合同。”艾尚公司于2013

浙江省宁波市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）浙甬商终字第1297号上诉人（原审原告、反诉被告）：宁波江北博亚雕塑工厂。法定代表人：杨建亚。委托代理人：李耀强。被上诉人（原审被告、反诉原告）：宁波艾尚环保科技股份有限公司。法定代表人：林挺。委托代理人：蔡纪平。上诉人宁波江北博亚雕塑工厂（以下简称博亚工厂）为与被上诉人宁波艾尚环保科技股份有限公司（以下简称艾尚公司）定作合同纠纷一案，不服宁波……