定作合同纠纷 （2014）菏商终字第261号

《中华人民共和国合同法》第六十条第一款规定：“当事人应当按照约定全面履行自己的义务。”单县分公司聘请的监理单位山东泰山项目管理有限公司与振杰门业公司致单县分公司的工程款支付证书已经载明振杰门业公司将楼宇门安装完毕，单县分公司业已按总工程款的80％付款；而且楼宇门和对讲系统是紧密相连、相辅相成的关系；因此，应当认定振杰门业公司已经按照合同约定完成了全部义务。涉案工程虽然未经竣工验收，但是单县分公司已于2011年3月份交付使用，应当认定该时间为竣工日期，因此该工程质保期已经届满。故振杰门业公司要求支付剩余的20％的工程款的请求，应当予以支持。按照双方合同约定安装调试完经甲方验收后付到工程款额的95％，因此单县分公司应当于2011年3月底付清工程总价款的15％，5％的质保金应当于2012年4月10日前付清，振杰门业公司要求拖欠工程款的利息应当按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率，自应付工程价款之日起计算至本判决确定的履行期限届满之日止。菏泽光源置业有限公司应当对单县分公司的工程欠款承担共同还款责任。振杰门业公司全面履行合同义务，单县分公司应当按照合同约定支付全部工程款，故对菏泽光源置业有限

《中华人民共和国合同法》第六十条第一款规定：“当事人应当按照约定全面履行自己的义务。”单县分公司聘请的监理单位山东泰山项目管理有限公司与振杰门业公司致单县分公司的工程款支付证书已经载明振杰门业公司将楼宇门安装完毕，单县分公司业已按总工程款的80％付款；而且楼宇门和对讲系统是紧密相连、相辅相成的关系；因此，应当认定振杰门业公司已经按照合同约定完成了全部义务。涉案工程虽然未经竣工验收，但是单县分公司已于2011年3月份交付使用，应当认定该时间为竣工日期，因此该工程质保期已经届满。故振杰门业公司要求支付剩余的20％的工程款的请求，应当予以支持。按照双方合同约定安装调试完经甲方验收后付到工程款额的95

山东省菏泽市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）菏商终字第261号上诉人（原审被告、反诉原告）：菏泽光源置业有限公司，住所地：菏泽市丹阳办事处丹阳路社区，组织机构代码76288121-1。法定代表人：潘守训，该公司经理。委托代理人：王惠永，男，1966年5月20日出生，汉族。委托代理人：侯正华，山东君诚仁和律师事务所律师。上诉人（原审被告、反诉原告）：菏泽光源置业有限公司单县分公司，住所地：……