建设工程施工合同纠纷 （2021）京02民终1116号

捷迅公司与鞋城市场之间的《设备安装合同》系双方真实意思表示，不违反法律、行政法规强制性规定，合法有效，双方均应按约履行。根据合同约定，鞋城市场应在双方约定的安装开工日期前10个工作日，向捷迅公司支付安装费总额的50%即331000元。现双方对安装开工日期并无书面约定且各执一词，根据鞋城市场提交的捷迅公司2019年12月25日出具《证明》所载“奥的斯机电电梯有限公司于2018年05月29日扶梯陆续到货至2018年6月15日全部到货，因用户单位市场定位问题于同年7月25日停工”内容，法院认定开工日期为全部到货日期即2018年6月15日，故鞋城市场应于该日期前10个工作日即2018年6月1日给付捷迅公司331000元。关于利息，捷迅公司的主张符合法律规定，法院予以支持，但起始日期应调整为2018年6月2日。关于违约金，考虑捷迅公司未举证证明其实际损失且鞋城市场给付捷迅公司相应利息的情况，对该项请求法院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条之规定，判决：一、北京市中联华都红门鞋城市场有限公司于判决生效之日起十日内给付江苏捷迅建设有限公司安装款331000元；二、北京

捷迅公司与鞋城市场之间的《设备安装合同》系双方真实意思表示，不违反法律、行政法规强制性规定，合法有效，双方均应按约履行。根据合同约定，鞋城市场应在双方约定的安装开工日期前10个工作日，向捷迅公司支付安装费总额的50%即331000元。现双方对安装开工日期并无书面约定且各执一词，根据鞋城市场提交的捷迅公司2019年12月25日出具《证明》所载“奥的斯机电电梯有限公司于2018年05月29日扶梯陆续到货至2018年6月15日全部到货，因用户单位市场定位问题于同年7月25日停工”内容，法院认定开工日期为全部到货日期即2018年6月15日，故鞋城市场应于该日期前10个工作日即2018年6月1日给付捷迅

北京市第二中级人民法院民 事 判 决 书（2021）京02民终1116号上诉人（原审被告）：北京市中联华都红门鞋城市场有限公司，住所地北京市丰台区大红门西里**。法定代表人：芦华飞，总经理。委托诉讼代理人：英涛，北京市显杨律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：江苏捷迅建设有限公司，住所地江苏省溧阳市溧城镇燕山中路**福田中心办公1702、1703。法定代表人：蒋金新，总经理。委托诉讼代理人：杨庆中……