建设工程施工合同纠纷 （2019）鄂0881民初687号

被告对证据A2的真实性无异议，对证据A2的真实性予以确认，证据A2证明《脚手架施工分包合同》仅包含5号、6号楼及地下室、东头地下室；证据A3（2017年11月11日的发货单、电话录音），证明工程工期从2017年11月11日开始计算。 被告张宏平对证据A3真实性有异议，对张雄的签字不清楚，是否为其签字不清楚，在什么情况下签字也不清楚，被录音的是谁、通话的受话方是谁均不清楚，不能证明是张雄，录音的时间是2018年7月2日，签字的时间2017年11月11日。 本院认为，被告对证据A3的真实性有异议，证据A3之中电话录音的时间与发货单的签字时间相矛盾，且电话录音的受话方是谁，张雄是否是被告的员工，均无其他证据佐证，故被告的质证意见有理，本院予以采纳，对证据A3本院不予确认；证据A4（2、5、6、7号楼照片、被告所写的决算单、设计图纸），证明原告完成的地下建筑面积为7930㎡，地上面积为2、5、6、7号楼合计为50386㎡。 被告张宏平对证据A4之中的工程面积无异议、清算单真实性无异议，认为2、7号楼被告并未和原告签订书面协议，只是说做多少算多少，对照片有异议。 本院认为，被告对证据A4之中的工

周杰与张宏平建设工程施工合同纠纷一审民事判决书

湖北省钟祥市人民法院民 事 判 决 书（2019）鄂0881民初687号原告（反诉被告）：周杰，男，1972年3月15日出生，汉族，住湖北省大悟县，委托诉讼代理人（特别授权代理）：汪超，北京中伦文德（武汉）律师事务所律师。 被告（反诉原告）：张宏平，男，1964年3月10日出生，汉族，住湖北省松滋市，委托诉讼代理人：周华，湖北王府律师事务所律师。 原告周杰与被告张宏平建设工程施工合同纠纷一案，本院……