建设工程施工合同纠纷 （2019）桂07民终193号

合同第35.2款就承包人逾期竣工的违约情况并没有约定承包人承担违约责任的金额或者计算方法，视为约定不明确，根据《中华人民共和国合同法》第六十一条的规定，可以通过补充协议确定，或者不能达成补充协议的，则按照合同有关条款或者交易习惯确定。且赔偿损失系承担违约责任的方式之一，被告还可以依据《中和人民共和国合同法》第一百一十三条：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。”的规定向原告主张因逾期竣工给被告造成的损失，因此合同虽然没有明确约定承包人逾期竣工应该承担的违约责任的金额或计算方法，但并没有免除原告的责任，加重被告责任及排除被告的主要权利，因此，合同第35.1款、第35.2款虽然为格式条款，但是并不具有《中华人民共和国合同法》第五十二条和第五十三条规定的情形，或者提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的情形，属于有效条款，对原、被告双方有约束力。双方应当按照合同的约定全面履行各自的义务。二、

合同第35.2款就承包人逾期竣工的违约情况并没有约定承包人承担违约责任的金额或者计算方法，视为约定不明确，根据《中华人民共和国合同法》第六十一条的规定，可以通过补充协议确定，或者不能达成补充协议的，则按照合同有关条款或者交易习惯确定。且赔偿损失系承担违约责任的方式之一，被告还可以依据《中和人民共和国合同法》第一百一十三条：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。”的规定向原告主张因逾期竣工给被告造成的损失，因此合同

广西壮族自治区钦州市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）桂07民终193号 上诉人（一审被告）：灵山县檀圩镇中心卫生院，住所地：灵山县檀圩镇龙武路西向，医疗机构执业许可登记号：49973921745072211C2201。 法定代表人：何瑞明，卫生院院长。 委托诉讼代理人：劳方凯，广西方凯律师事务所律师。 被上诉人（一审原告）：广西华森建设工程有限公司，住所地：灵山县灵城镇街道新光路Ｇ４……