建设工程施工合同纠纷 （2015）保民二终字第1140号

原告张长伟与被告国泰公司签订的工程协议书，实为转包合同，被告国泰公司将工程转包给不具有相应资质的原告张长伟个人承包，其转包合同属无效合同。被告朱文彬、俞冬喜为被告国泰公司的职工，其履行职务的行为应由被告国泰公司承担法律责任。本案涉及的工程未完工，没有经过竣工验收，因工程协议书无效，双方不能继续履行，对于原告张长伟所完成的工程量，被告国泰公司应当参照合同约定支付工程价款。原告张长伟共计完成定兴二街回迁楼4号、6号楼的工程量为6000平米，每平米700元，工程款合计4200000元，被告国泰公司已付工程款2400000元，工程协议书约定竣工验收后被告国泰公司给付工程款的95%，5%作为质量保修金，另外原告张长伟应向被告国泰公司交纳工程款12%的管理费和税金，此款在每次工程款拨付时按比例扣除，因该工程未经竣工验收，故5%的质量保修金和12%的管理费和税金应予扣除。故被告国泰公司应再给付原告张长伟工程款4200000元×（1-12%）-4200000元×5%-2400000元=1086000元；原告张长伟要求被告国泰公司赔偿从2012年10月23日至2013年3月20日因停工产生的管理费、钢管

原告张长伟与被告国泰公司签订的工程协议书，实为转包合同，被告国泰公司将工程转包给不具有相应资质的原告张长伟个人承包，其转包合同属无效合同。被告朱文彬、俞冬喜为被告国泰公司的职工，其履行职务的行为应由被告国泰公司承担法律责任。本案涉及的工程未完工，没有经过竣工验收，因工程协议书无效，双方不能继续履行，对于原告张长伟所完成的工程量，被告国泰公司应当参照合同约定支付工程价款。原告张长伟共计完成定兴二街回迁楼4号、6号楼的工程量为6000平米，每平米700元，工程款合计4200000元，被告国泰公司已付工程款2400000元，工程协议书约定竣工验收后被告国泰公司给付工程款的95%，5%作为质量保修金，

河北省保定市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）保民二终字第1140号上诉人（原审原告）张长伟。委托代理人刘同发，河北公泽律师事务所律师。上诉人（原审被告）河北国泰建筑工程有限公司，住所地：河北省保定市北市区琅瑚街17号楼。法定代表人张宝剑，董事长。委托代理人黄共兴、李宏伟，河北硕华律师事务所律师。被上诉人（原审被告）朱文彬。委托代理人黄共兴、李宏伟，河北硕华律师事务所律师。被上诉人（原审被……