装饰装修合同纠纷 （2016）粤01民终450号

2014年4月11日唯妙公司与刘洪共同签订的《室内装饰工程施工合同》是双方真实的意思表示，没有违反国家法律、行政法规的强制性规定，依法成立并生效。唯妙公司已经完成了酒店的装修装饰工作，并将工作成果交付给了刘洪，刘洪已将百川酒店开业经营，对该事实双方均无异议，原审法院予以确认。关于刘洪、百川酒店辩解的唯妙公司完成工作成果存在质量问题、延期误工损失等，由于其已另案诉讼解决，本案不予调处。虽然唯妙公司、刘洪各自所主张的完工时间存在争议，不过，即使按刘洪、百川酒店主张的完工时间，结合合同约定的付款时间，质保金94500元的支付期限已经届满，故唯妙公司要求刘洪支付该质保金94500元，原审法院予以支持【关于刘洪、百川酒店的抗辩事由，由于其已明确提出相应的诉讼请求，故本案不采纳其作为抗辩唯妙公司诉请的理由，具体由（2015）穗海法民二初字第936号处理】。由于刘洪、百川酒店对唯妙公司完成工作成果的质量和延期期限均有异议，导致是否支付质保金本身存在争议，因此，对唯妙公司诉请要求支付的违约金（滞纳金），原审法院不予支持。最后，本案中，虽然与唯妙公司签订合同的是刘洪，但合同履行的内容是属于百川酒店，百川

2014年4月11日唯妙公司与刘洪共同签订的《室内装饰工程施工合同》是双方真实的意思表示，没有违反国家法律、行政法规的强制性规定，依法成立并生效。唯妙公司已经完成了酒店的装修装饰工作，并将工作成果交付给了刘洪，刘洪已将百川酒店开业经营，对该事实双方均无异议，原审法院予以确认。关于刘洪、百川酒店辩解的唯妙公司完成工作成果存在质量问题、延期误工损失等，由于其已另案诉讼解决，本案不予调处。虽然唯妙公司、刘洪各自所主张的完工时间存在争议，不过，即使按刘洪、百川酒店主张的完工时间，结合合同约定的付款时间，质保金94500元的支付期限已经届满，故唯妙公司要求刘洪支付该质保金94500元，原审法院予以支持【

广东省广州市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）粤01民终450号上诉人（原审原告）：广州市唯妙装饰设计有限公司，住所地广东省广州市白云区。法定代表人：田景明，该公司总经理。委托代理人：吕捷宁，北京市盈科（广州）律师事务所律师。委托代理人：李永添，北京市盈科（广州）律师事务所律师。上诉人（原审被告）：刘洪，住所地四川省隆昌县。委托代理人：刘雄滔，广东和志满律师事务所律师。上诉人（原审被告）：……