建设工程施工合同纠纷 （2015）阿民一终字第93号

2014年9月23日原告王海作为承包人与被告新疆宏邦公司阿拉善分公司作为发包人经协商签订的《宏邦节水阿盟分公司玉米烘干厂工程承包合同》及10月28日原告与被告新疆宏邦公司阿拉善分公司经协商签订的《库房土建承包合同》，均系当事人自愿协商订立，合同内容不违反法律规定，该承包合同系有效合同，合同当事人应当按照约定履行义务，现该合同实际上处于不能履行状态，原因系被告未按照约定支付工程款致使原告无法进行施工而停工；被告新疆宏邦公司阿拉善分公司在2014年11月25日出具新疆宏邦公司阿拉善分公司工程建设验收单（滴灌带厂部分）、（烘干厂部分）两份，经被告新疆宏邦公司阿拉善分公司负责人李鼎文签字确认，虽然备注有人工工资按实际重新核实的字样，因被告新疆宏邦公司阿拉善分公司负责人李鼎文在11月4日已经签字认可，之后在合理期限内未加以核实，在本案审理过程中，也未提交相关证据以证明人工工资存有瑕疵，故对被告该项抗辩事由不予采信，同时视为对该项工程已经验收。因此原告与被告新疆宏邦公司阿拉善分公司之间债权债务关系明确，证据充分，被告新疆宏邦公司阿拉善分公司应当予以清偿；被告新疆宏邦公司作为被告新疆宏邦公司阿拉善分

2014年9月23日原告王海作为承包人与被告新疆宏邦公司阿拉善分公司作为发包人经协商签订的《宏邦节水阿盟分公司玉米烘干厂工程承包合同》及10月28日原告与被告新疆宏邦公司阿拉善分公司经协商签订的《库房土建承包合同》，均系当事人自愿协商订立，合同内容不违反法律规定，该承包合同系有效合同，合同当事人应当按照约定履行义务，现该合同实际上处于不能履行状态，原因系被告未按照约定支付工程款致使原告无法进行施工而停工；被告新疆宏邦公司阿拉善分公司在2014年11月25日出具新疆宏邦公司阿拉善分公司工程建设验收单（滴灌带厂部分）、（烘干厂部分）两份，经被告新疆宏邦公司阿拉善分公司负责人李鼎文签字确认，虽然备注

内蒙古自治区阿拉善盟中级人民法院民 事 判 决 书（2015）阿民一终字第93号上诉人（原审被告）新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司，住所地新疆维吾尔自治区喀什地区。法定代表人李富成，总经理。委托代理人李万忠，新疆昌年律师事务所律师。被上诉人（原审原告）王海，男，汉族，个体户，现住内蒙古自治区阿拉善盟。委托代理人郝君，内蒙古君缘律师事务所律师。原审被告新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司阿拉善左……