建设工程施工合同纠纷 （2018）辽0103民初10962号

原告（反诉被告）辽宁东地建筑岩土工程有限公司与被告（反诉原告）沈阳奥吉娜药业有限公司签订的《建设工程施工合同》、《工程补充协议》，均系合同双方真实意思表示，并符合合同约定的生效条件。 因此上述合同依法成立，真实有效，对合同当事人具有法律约束力。 合同双方均应按合同中的约定，行使合同权利、履行合同义务。 关于原告要求解除与被告签订的《建设工程施工合同》问题，被告在庭审中亦表示同意解除合同，鉴于原告已撤出施工现场，合同已经实际不能履行，对原告该项诉讼请求，本院予以支持。 本案中，原告在施工期间多次向被告出具施工计划，但部分项目并未如期完成，被告亦存在未按合同约定及时给付工程进度款的事实，双方均存在违约行为。 原告构成迟延施工违约行为的事实为：1、被告分别于2012年10月15日、10月26日、11月2日向原告出具关于工程进度的《联络单》，被告亦于2012年10月15日出具《沈阳奥吉娜药业有限公司固体制剂车间进度节点》、10月27日出具《沈阳奥吉娜药业有限公司固体制剂车间施工进度计划表》、《沈阳奥吉娜药业有限公司扩建工程固体制剂车间钢结构安装的进度质量保证书》，根据双方的往来信函可以看出，原

辽宁东地建筑岩土工程有限公司与沈阳奥吉娜药业有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书

辽宁省沈阳市沈河区人民法院民 事 判 决 书（2018）辽0103民初10962号原告（反诉被告）：辽宁东地建筑岩土工程有限公司，住所地沈阳市沈河区大南街307号。 法定代表人：周育林，该公司总经理。 委托诉讼代理人：袁晓娟，辽宁尧盛律师事务所律师。 委托诉讼代理人：柴丽萍，系该公司员工。 被告（反诉原告）：沈阳奥吉娜药业有限公司，住所地沈阳市于洪区大潘镇沈辽西路99号。 法定代表人：魏国平，系该……