装饰装修合同纠纷 （2016）鲁06民终2765号

刘东与栾和兴于2004年7月10日签订的装修制作承包合同、于2004年8月2日签订的补充合同、于2004年10月12日签订的补充协议，均系双方的真实意思表示，内容不违反法律和行政法规的强制性规定，合法有效，双方应依约履行各自的义务，刘东负有依约向栾和兴支付装修款并依约提供装修材料的义务，栾和兴负有依约完成装修工程的义务。一审法院认为，刘东要求栾和兴承担逾期完工的违约责任，不应得到支持。首先，根据合同约定，刘东负有向栾和兴提供地下室的地砖和墙砖、四层的地砖的义务，已发生法律效力的赵昌胜与刘东装饰装修合同纠纷案件的（2010）烟民一终字第801号民事判决书认定赵昌胜所完成的装修工程尽管包括了四楼地砖地面、瓷砖地面，但未包括地下室地砖和墙砖的铺设，故地下室地砖和墙砖的铺设为栾和兴的施工范围，刘东有义务向栾和兴提供涉案工程的地下室地砖和墙砖，现刘东并未举证证明其向栾和兴提供了该材料，根据合同约定，因刘东的原因造成停工损失，由刘东负责，故刘东对工程未按期完工负有责任。其次，双方于2004年8月2日签订了补充合同约定将涉案房产拟开办的华天大酒店由栾和兴代理刘东对外出租转让，且双方于2004年10月

刘东与栾和兴于2004年7月10日签订的装修制作承包合同、于2004年8月2日签订的补充合同、于2004年10月12日签订的补充协议，均系双方的真实意思表示，内容不违反法律和行政法规的强制性规定，合法有效，双方应依约履行各自的义务，刘东负有依约向栾和兴支付装修款并依约提供装修材料的义务，栾和兴负有依约完成装修工程的义务。一审法院认为，刘东要求栾和兴承担逾期完工的违约责任，不应得到支持。首先，根据合同约定，刘东负有向栾和兴提供地下室的地砖和墙砖、四层的地砖的义务，已发生法律效力的赵昌胜与刘东装饰装修合同纠纷案件的（2010）烟民一终字第801号民事判决书认定赵昌胜所完成的装修工程尽管包括了四楼地

山东省烟台市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）鲁06民终2765号上诉人（原审原告）：刘东，无业。委托诉讼代理人：瞿延巍，山东途成律师事务所律师。委托诉讼代理人：林颖，山东途成律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：栾和兴，无业。委托诉讼代理人：栾玲玲，山东文康（烟台）律师事务所律师。上诉人刘东因与被上诉人栾和兴装修装饰合同纠纷一案，不服烟台技术开发区人民法院（2005）开民二初字第118号……