建设工程合同纠纷 （2016）鲁03民终803号

一、关于原、被告双方签订的《工程施工补充合同》是否有效的问题。依据《招标投标法》的规定，大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的工程建设必须进行招标。而商品住宅属于关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目的范围。依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定，建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的建设工程施工合同无效。因此，原、被告双方签订的合同虽系双方当事人真实意思的表示，但因其违反法律的强制性规定而无效。无效合同自始无效，原告要求解除与被告的《工程施工补充合同》的诉讼请求，不予支持。二、关于被告是否应赔偿原告主张的损失的问题。1、被告对于自己所发包的工程应当进行招标，但却违反法律的强制性规定没有进行招标，因而导致合同无效，被告存在相应的过错，对因此给原告造成的损失应当承担相应的过错赔偿责任。2、根据法律规定，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程期限，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。本案由于被告须办理的各种有关证件及手续不齐全而导致工程无法开工，给原告造成一定的停工、窝工损失，被告应承担

一、关于原、被告双方签订的《工程施工补充合同》是否有效的问题。依据《招标投标法》的规定，大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的工程建设必须进行招标。而商品住宅属于关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目的范围。依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定，建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的建设工程施工合同无效。因此，原、被告双方签订的合同虽系双方当事人真实意思的表示，但因其违反法律的强制性规定而无效。无效合同自始无效，原告要求解除与被告的《工程施工补充合同》的诉讼请求，不予支持。二、关于被告是否应赔偿原告主张的损失的问题。1、被告对于自己所

??>?&!”#$%'()RootEntry??瞩??︶诐澨?ǒ?SummaryInformation(?ǐDocumentSummaryInformation8??WordDocument?!”#$%&'()*+,-.?藠?俹?醫??0??耀¨°?àì???????ō???????山东省淄博市中级人民法院0@@@@WPSOffice个人版?????鞓??D????鞓?????耀??¤°??ì……