建设工程施工合同纠纷 （2015）滨中民四终字第155号

张旭庆与王金宁因建设二层沿街楼而订立商铺建筑承包合同，因张旭庆不具备相应建设施工资质而无效。涉案房屋虽存在工程量及质量纠纷，但王金宁对涉案房屋已使用，涉案工程的价款，可参照双方合同的约定，由王金宁向张旭庆承担付款责任。张旭庆未按合同完成的工程，由王金宁自行找人施工，应在工程总价款中予以扣除。二审期间张旭庆经合法传唤未到庭，是其对自己诉讼权利的自由处分。对上诉人人王金宁一方的上诉主张及提交的相关证据，本院予以依法审查认定。王金宁主张楼梯踏步大理石、二楼平台、水电安装等工程系其自行找人施工，二审期间申请证人张某甲、林某、周某出庭作证，证人证言与王金宁在一审期间提交的书证相互印证，应予认定，故，除一审认定的铝合金门窗、瓷砖外，应再扣减上述三项工程款，共计8760.75元。王金宁主张张旭庆施工期间水费1138.50元亦应扣减，经查，双方虽在合同中约定水电费由张旭庆方承担，但王金宁既不能证实张旭庆的具体施工期间，亦不能证实张旭庆施工期间的用水量，也没有提交水费价格及其交纳水费情况，此主张证据不足，不应予以支持。对上诉人王金宁主张的因延误工期及质量问题给其造成的经济损失36000元，经查，涉案房屋

张旭庆与王金宁因建设二层沿街楼而订立商铺建筑承包合同，因张旭庆不具备相应建设施工资质而无效。涉案房屋虽存在工程量及质量纠纷，但王金宁对涉案房屋已使用，涉案工程的价款，可参照双方合同的约定，由王金宁向张旭庆承担付款责任。张旭庆未按合同完成的工程，由王金宁自行找人施工，应在工程总价款中予以扣除。二审期间张旭庆经合法传唤未到庭，是其对自己诉讼权利的自由处分。对上诉人人王金宁一方的上诉主张及提交的相关证据，本院予以依法审查认定。王金宁主张楼梯踏步大理石、二楼平台、水电安装等工程系其自行找人施工，二审期间申请证人张某甲、林某、周某出庭作证，证人证言与王金宁在一审期间提交的书证相互印证，应予认定，故，除一

山东省滨州市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）滨中民四终字第155号上诉人（原审被告）王金宁。委托代理人王吉刚，东营市东营正大法律服务所法律工作者。委托代理人王新罗，居民。被上诉人（原审原告）张旭庆。上诉人王金宁因建设工程施工合同纠纷一案，不服滨州市沾化区人民法院（2013）沾河商初字第45号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭对本案进行了审理。现已审理终结。原判认定，20……