建设工程施工合同纠纷 （2015）通中民终字第00065号

双方针对厂房签订的建设工程施工合同，系当事人真实意思的体现，且不违反法律、行政法规的强制性规定，合同依法成立并生效，双方当事人均应当按照合同约定全面履行义务。纵观双方当事人的诉辩主张，根据所查明的案件事实，法院对以下几点予以确认：一、华安公司没有按照约定或承诺的进度完成工程施工。对于厂房工程，2011年1月23日双方约定当日开工，5月8日竣工；2011年5月26日，双方补充约定工期推迟到2011年7月12日，并约定逾期一天，华安公司按工程总造价的0.6%计算违约金；2011年6月24日，华安公司书面承诺两幢厂房施工进度，A厂房竣工验收交付资料为8月20日前，B厂房竣工验收交付资料于8月30日前完成，并承诺如不能按进度完成则对已完成工程量结算参照合同价款下浮10%等；2011年8月22日，华安公司具函给华茂公司要求增加两幢厂房工程款，并表示满足条件后，A厂房10月20-25日交工、B厂房10月30日交工、办公楼12月31日交工；2011年12月11日，双方会议纪要中，华安公司承诺A厂房元月22日前完成地坪；B厂房、办公楼及A厂房涂料散水春节后施工。门窗2012年元月22日前施工完毕；A厂

双方针对厂房签订的建设工程施工合同，系当事人真实意思的体现，且不违反法律、行政法规的强制性规定，合同依法成立并生效，双方当事人均应当按照合同约定全面履行义务。纵观双方当事人的诉辩主张，根据所查明的案件事实，法院对以下几点予以确认：一、华安公司没有按照约定或承诺的进度完成工程施工。对于厂房工程，2011年1月23日双方约定当日开工，5月8日竣工；2011年5月26日，双方补充约定工期推迟到2011年7月12日，并约定逾期一天，华安公司按工程总造价的0.6%计算违约金；2011年6月24日，华安公司书面承诺两幢厂房施工进度，A厂房竣工验收交付资料为8月20日前，B厂房竣工验收交付资料于8月30日前

江苏省南通市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）通中民终字第00065号上诉人（原审原告、反诉被告）南通华安建设工程有限公司，住所地海安县海安镇长江中路85号附1号。法定代表人陈志平，董事长。委托代理人张月进，公司职员。委托代理人胡志凤，江苏钻石律师事务所律师。被上诉人（原审被告、反诉原告）南通华茂数控机床有限公司，住所地海安县开发区开发大道（通榆东路东侧）。法定代表人ＸＸ，董事长。委托代理……