建设工程合同纠纷 （2018）皖16民初227号

部分加以论述。2.九洲公司举证的（2015）亳民一初字第0032号民事判决书及（2015）皖民四终字第00370号民事判决书系已生效判决，本院对此予以认定。3.对开工令时间双方并无争议，本院予以认定。4.对原告已售房屋应支付延期违约交房情况明细表及第三方业主已领取原告支付违约金领条、协议书不予认定，该部分应另案主张。4.对亳州市公安消防支队建设工程消防设计审核意见书亳公消审[2012]第82号及珠海市建筑规划设计研究院亳州市九洲国际广场1#2#及地下室消防审查意见答复予以认定。5.对2013年5月7日申请、2013年10月22日工程施工联系单、九洲国际广场1#-3#楼层夹层予埋钢筋复检量、2014年1月14日情况说明、2014年5月18日亳州市九洲国际广场项目施工计划、2014年5月19日中城建亳州分公司承诺及保证书、2014年5月19日九洲公司承诺及保证书的真实性，中城投六局无异议，本院予以认定，对证明目的在本院认为部分加以论述。 二、关于中城投六局的证据：1.对2012年7月30日建设工程施工合同和7月31日九洲国际广场项目建设工程施工合同补充协议予以认定，对该证据证明目的在本院认

部分加以论述。2.九洲公司举证的（2015）亳民一初字第0032号民事判决书及（2015）皖民四终字第00370号民事判决书系已生效判决，本院对此予以认定。3.对开工令时间双方并无争议，本院予以认定。4.对原告已售房屋应支付延期违约交房情况明细表及第三方业主已领取原告支付违约金领条、协议书不予认定，该部分应另案主张。4.对亳州市公安消防支队建设工程消防设计审核意见书亳公消审[2012]第82号及珠海市建筑规划设计研究院亳州市九洲国际广场1#2#及地下室消防审查意见答复予以认定。5.对2013年5月7日申请、2013年10月22日工程施工联系单、九洲国际广场1#-3#楼层夹层予埋钢筋复检量、20

安徽省亳州市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2018）皖16民初227号 原告（反诉被告）：亳州市九洲房地产开发有限公司，住所地安徽省亳州市谯城区十八里工业区。 法定代表人：赫伟亚，该公司董事长。 委托诉讼代理人：杨尘，安徽佑安律师事务所律师。 被告（反诉原告）：中城投集团第六工程局有限公司（原中城建第六工程局集团有限公司），住所地安徽省蚌埠市东海大道****。 法定代表人：纪殿友，该公司负责……