建设工程施工合同纠纷 （2016）辽02民终4092号

建设工程施工合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。被告将建设工程发包给原告科光公司，双方均应按照合同约定履行各自义务。原告按照约定施工完毕，经被告验收合格后交付被告使用，被告应按照合同约定支付工程款，逾期支付则应按照合同约定或依据法律规定承担违约责任。双方在铝包木门窗制作安装合同中约定门窗安装完成，经甲方验收合格，乙方上报工程结算书，甲方书面确认后结清全部余款，该条款应在15日内完成。据此，铝包木门窗工程款应在甲方验收合格后15日内结清工程款。被告辩称原告未提交铝包木工程结算书和工程验收合格文件，双方未进行结算，因此剩余款项不具各付款条件，但被告庭审中认可该工程已经完工并交付使用。组织对已完成工程的验收是发包方的义务，发包方不能以此拒绝结算。故铝包木门窗付款期限应为2015年1月25日。双方在阳光房制作安装合同中约定工程完工一个月内付清全部工程款，原告提供完工报告证明完工日期为2015年5月27日，被告称完工日期为2015年8月31日，但未能提供证据予以证明，故阳光房完工日期应为2015年5月27日，付款期限则为2015年6月27日。被告辩称阳光房工程款150,000元已经付

建设工程施工合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。被告将建设工程发包给原告科光公司，双方均应按照合同约定履行各自义务。原告按照约定施工完毕，经被告验收合格后交付被告使用，被告应按照合同约定支付工程款，逾期支付则应按照合同约定或依据法律规定承担违约责任。双方在铝包木门窗制作安装合同中约定门窗安装完成，经甲方验收合格，乙方上报工程结算书，甲方书面确认后结清全部余款，该条款应在15日内完成。据此，铝包木门窗工程款应在甲方验收合格后15日内结清工程款。被告辩称原告未提交铝包木工程结算书和工程验收合格文件，双方未进行结算，因此剩余款项不具各付款条件，但被告庭审中认可该工程已经完工并交付使用。组

辽宁省大连市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）辽02民终4092号上诉人（原审被告）：葛富波，男，1969年3月31日出生，汉族，大连嘉帝建筑工程有限公司总经理，住大连市中山区。委托诉讼代理人：房兆骞，辽宁智库律师事务所律师。委托诉讼代理人：陈琳，辽宁智库律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：大连科光门窗工程有限公司，住所地辽宁省大连市西岗区康庄街1号。法定代表人：于德洋，该公司经理。委托……