装饰装修合同纠纷 （2017）皖08民初36号

该部分的工程联系单虽未经王府大酒店签字确认价款及工程量（工程联系单23、26、29号），但经鉴定机构现场勘察，该部分的施工内容确实存在，故本院应予认定。 根据以上对双方提交证据的质证及认证，结合当事人陈述，本院认定以下案件事实：2014年8月10日，王府大酒店（以下简称甲方）与中天精诚装饰公司（以下简称乙方）签订《装饰工程承包合同》，合同约定的工程范围为甲方提供的装饰工程图纸所函括的4-12层客房区、1-3层公共区装饰工程。合同造价4-11层客房区域1550万元，1-3层公共区域及12层客房暂定3000万元，最终造价以报价核定为准。总工期为125日历天，竣工日期为2014年12月20日。本工程合同签订后，不支付工程预付款，所有工程款均以当月完成工程量按68%进行支付；当月进度款支付方式为，乙方在每月30号前提供当月完成的工程量及造价给甲方，甲方收到后按审核合格工程量造价的68%于次月15日前向乙方支付进度款；工程通过甲方、设计、监理等单位竣工验收后，甲方于七个工作日内支付到合同总价的68/%，剩余工程款从工程竣工验收之日起分期6个月，按月平均支付至核定总价的95%，余下5%保证金，在2

该部分的工程联系单虽未经王府大酒店签字确认价款及工程量（工程联系单23、26、29号），但经鉴定机构现场勘察，该部分的施工内容确实存在，故本院应予认定。 根据以上对双方提交证据的质证及认证，结合当事人陈述，本院认定以下案件事实：2014年8月10日，王府大酒店（以下简称甲方）与中天精诚装饰公司（以下简称乙方）签订《装饰工程承包合同》，合同约定的工程范围为甲方提供的装饰工程图纸所函括的4-12层客房区、1-3层公共区装饰工程。合同造价4-11层客房区域1550万元，1-3层公共区域及12层客房暂定3000万元，最终造价以报价核定为准。总工期为125日历天，竣工日期为2014年12月20日。本工程

{C} 安徽省安庆市中级人民法院 民 事 判 决 书 (2017)皖08民初36号 原告（反诉被告）：浙江中天精诚装饰集团有限公司，住所地浙江省杭州市之江路**。 法定代表人：刘俐玮，该公司董事长。 委托诉讼代理人：周勤，浙江汉鼎律师事务所律师 委托诉讼代理人：汪辉君，公司员工。 被告（反诉原告）:潜山王府国际大酒店投资管理有限公司,住安徽省安庆市潜山县经济综合开发区。 法定代表人：彭超，该公司……