装饰装修合同纠纷 （2019）桂0923民初2945号
裁判要旨
原告梁书春与被告玉林市都市经典装饰工程有限公司签订《玉林市家庭居室装饰装修工程施工合同》，被告收取了原告装修预付款70000元后，被告不履行合同约定义务，故意长期拖延装修时间不施工，损害了原告的利益，属于根本性违约行为，被告应当承担相应违约责任，被告收取原告的预付款应当返还给原告。 原告请求解除原告与被告2019年3月8日签订的《玉林市家庭居室装饰装修工程施工合同》及被告退还装饰装修工程款预付款50000元给原告的主张，本院予以支持；原告请求被告支付违约金10000元的数额过高，违约金的计算应以合同约定的第三次尾款28966元为基数，从2019年6月9日（逾期之日）起计算至判决规定的履行期限届满之日止按每天0.05%计算为宜。 综上，依据《中华人民共和国民法通则》第五条、《中华人民共和国合同法》第九十四条第（五）项及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决如下： 一、解除原告梁书春与被告玉林市都市经典装饰工程有限公司签订的《玉林市家庭居室装饰装修工程施工合同》； 二、被告玉林市都市经典装饰工程有限公司返还50000元装修预付款给原告梁书春； 三、被告玉林市都市经典装饰工程
摘要
梁书春与玉林市都市经典装饰工程有限公司装饰装修合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
广西壮族自治区博白县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）桂0923民初2945号 原告梁书春，男，1976年10月12日出生，汉族，居民，住广西博白县 被告玉林市都市经典装饰工程有限公司，住所地：玉林市玉州区广场东路295号一楼（统一社会信用代码：91450900063577448R）。 法定代表人庞扬靖，董事长。 原告梁书春与被告玉林市都市经典装饰工程有限公司装饰装修合同纠纷一案，本院……