建设工程施工合同纠纷 （2015）苏中民终字第05333号

同德涂装工程分公司、领地置业公司之间签订的建设工程施工合同系双方当事人的真实意思表示，双方均应受合同约束，同德涂装工程分公司依约履行了施工义务，领地置业公司也应当按照约定支付工程款。涉案工程至今未全部完工，同德涂装工程分公司对此解释为外墙涂料工程的部分施工要以前道工序的完成为前提，因领地置业公司公司的项目已经全面停工，因此前道工序至今未能完成，同德涂装工程分公司也无法进行后续工程。原审法院认为结合领地置业公司公司的回函及工地现场的情况，同德涂装工程分公司诉称属实，领地置业公司至今未能就何时复工作出明确答复，其行为已经严重违约，并给同德涂装工程分公司造成实际损失，因此对同德涂装工程分公司要求按照其实际施工量进行结算并赔偿利息损失的请求予以支持。关于已完成工程量造价，因双方未进行最后结算，故本院参照司法鉴定报告的意见确认为1377057.84元。领地置业公司未就自己已付工程款进行举证，同德涂装工程分公司自认其已经支付工程款127449.51元，该自认行为对领地置业公司并无不利，因此原审法院确认领地置业公司未支付的工程款金额为1249608.33元。关于利息损失的起算点，同德涂装工程分公司主

同德涂装工程分公司、领地置业公司之间签订的建设工程施工合同系双方当事人的真实意思表示，双方均应受合同约束，同德涂装工程分公司依约履行了施工义务，领地置业公司也应当按照约定支付工程款。涉案工程至今未全部完工，同德涂装工程分公司对此解释为外墙涂料工程的部分施工要以前道工序的完成为前提，因领地置业公司公司的项目已经全面停工，因此前道工序至今未能完成，同德涂装工程分公司也无法进行后续工程。原审法院认为结合领地置业公司公司的回函及工地现场的情况，同德涂装工程分公司诉称属实，领地置业公司至今未能就何时复工作出明确答复，其行为已经严重违约，并给同德涂装工程分公司造成实际损失，因此对同德涂装工程分公司要求按照

江苏省苏州市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）苏中民终字第05333号上诉人（原审原告）张家港市同德建材科技发展有限公司涂装工程分公司。委托代理人缪登友，江苏衡鼎（苏州）律师事务所律师。被上诉人（原审被告）昆山领地置业发展有限公司。上诉人张家港市同德建材科技发展有限公司涂装工程分公司（以下简称同德涂装工程分公司）因与被上诉人昆山领地置业发展有限公司（以下简称领地置业公司）建设工程施工合同纠……