建设工程分包合同纠纷 （2021）鲁02民终4362号

方天信合公司起诉事实依据不足错误，方天信合公司一审中提交的证据足以证明青建集团应当履行支付周转材料费的义务。1.方天信合公司与青建集团签订的《建设工程施工劳务分包合同》第十三条中约定，周转材料由甲方（青建集团）提供，甲方按实际采购金额扣除该部分工程款。经过一审查明事实为，青建集团并未依约提供。无奈，方天信合公司为了保证工期先行采购了相关周转材料，青建集团实际获益。2.劳务分包合同中的报价重点要求（第44页）第一条约定：“本工程税金按照一般计税方式，要求劳务开具增值税专用发票(税率3%)，周转料具部分开具增值税专用发票(税率17%)”，从上述约定结合方天信合公司提供的增值税专用发票可以证明方天信合公司开具给青建公司的增值税专用发票系税率为3%的劳务费发票，即便如青建集团所称周转材料包括在工程款中，但是青建集团并未支付给方天信合公司周转材料费用。3.因青建集团的违约行为，导致方天信合公司被材料供应商起诉并申请执行，给方天信合公司造成了严重的声誉影响和经济压力。4.作为依法成立的有效合同，青建集团应当全面履行自己的义务，违约方不能因违约而获益，在其没有提供周转材料的情况下，其应当向方天信合公

方天信合公司起诉事实依据不足错误，方天信合公司一审中提交的证据足以证明青建集团应当履行支付周转材料费的义务。1.方天信合公司与青建集团签订的《建设工程施工劳务分包合同》第十三条中约定，周转材料由甲方（青建集团）提供，甲方按实际采购金额扣除该部分工程款。经过一审查明事实为，青建集团并未依约提供。无奈，方天信合公司为了保证工期先行采购了相关周转材料，青建集团实际获益。2.劳务分包合同中的报价重点要求（第44页）第一条约定：“本工程税金按照一般计税方式，要求劳务开具增值税专用发票(税率3%)，周转料具部分开具增值税专用发票(税率17%)”，从上述约定结合方天信合公司提供的增值税专用发票可以证明方天信

山东省青岛市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2021）鲁02民终4362号 上诉人（原审原告）：青岛方天信合建筑劳务有限公司，住所地山东省青岛市李沧区。 法定代表人：吴逊，执行董事兼董事长。 委托诉讼代理人：陈雪梅，上海市汇业（青岛）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：胡克壮，山东照岳律师事务所律师。 被上诉人（原审被告）：青建集团股份公司，住所地：山东省青岛市市北区。 法定代表人：吴书义，董事……