建设工程施工合同纠纷 （2019）青28民终365号

建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。辰鲁公司与世洁公司于2015年5月10日签订的《施工合同》系双方真实意思表示，内容不违反法律规定，合法有效。建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书，国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条：当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（一）建设工程竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。本案中原告提交《单位工程竣工预验单》世洁公司作为建设单位对工程检查结果为“完成合同规定范围内的全部施工内容，工程质量合格”，加盖“西藏世洁热力有限公司生产专用章”并附有王永红署名。2015年11月世洁公司向涉案工程监理方山东恒信建设监理有限公司出具《证明》：今因我单位原因未能出具烟囱项目的地基静载试验报告书，现工程

建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。辰鲁公司与世洁公司于2015年5月10日签订的《施工合同》系双方真实意思表示，内容不违反法律规定，合法有效。建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书，国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条：当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（一）建设工程竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日

青海省海西蒙古族藏族自治州中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）青28民终365号 上诉人（原审原告）：辰鲁（山东）环境工程设计院有限公司（原山东辰鲁建设工程有限公司），住所地山东省济南市天桥区，统一社会信用代码91370100061185096W。 法定代表人：李波，该公司董事长。 委托诉讼代理人：郭鹏，青海盐湖律师事务所律师。 委托诉讼代理人：杨振杰，青海盐湖律师事务所律师。 上诉人（……