劳务合同纠纷 （2019）冀0283民初2542号

原、被告之间签订的安装工程承包合同真实有效，双方均应当按照合同约定履行相应义务，原告张玉海已履行合同义务，被告焦占亦按照合同约定已给付工程款的80%，现原告张玉海主张该工程已完工，虽未进行竣工验收但已实际投入使用，要求被告焦占给付剩余工程款，经查，原告张玉海已完成合同约定工程，但尚未竣工验收，其可在工程验收竣工后另行主张。 庭审中原、被告双方均认可原告张玉海完成合同外项目款为18900元，原告张玉海要求被告给付合同外项目款18900元，于法有据，本院予以支持。 原告张玉海主张被告焦占支付的其他合同外项目款60060元，未能提供充分证据予以证实，本院不予支持。 关于反诉原告焦占的主张，庭审中查明延期交工系因反诉原告焦占未能及时提供材料且未能按时结算工程款所致，反诉原告焦占对工程延期负有责任，故反诉原告焦占要求反诉被告张玉海承担工程延期违约金20万元的诉讼请求，本院不予支持。 反诉原告焦占主张反诉被告张玉海支付因工程质量不合格的补油漆费用30000元、吊车费25000元、赶工损失81000元，但未能提供充分证据证实其损失，本院不予支持。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零

张玉海与焦占劳务合同纠纷一审民事判决书

河北省迁安市人民法院民事判决书（2019）冀0283民初2542号原告（反诉被告）：张玉海，男，1964年4月10日生，汉族，工人，住内蒙古赤峰市。 委托诉讼代理人：张秀花，河北品思律师事务所律师。 代理权限：特别授权。 被告（反诉原告）：焦占，男，1979年12月18日生，汉族，户籍所在地吉林省磐石市。 委托诉讼代理人：李立平，河北善之善律师事务所律师。 代理权限：特别授权。 原告张玉海与被告焦……