装饰装修合同纠纷 （2015）三中民终字第06920号

依法成立的合同受法律保护。当事人应该按照约定全面履行自己的义务。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。首先，对于工程款问题。双方确认工程款总额为3404995元，法院不持异议。根据祥龙顺成公司提交的工程款发票、汇款凭证，并结合证人证言，应当确认祥龙顺成公司依据业之峰公司授权委托人的要求已经支付工程款共计250万元，业之峰公司主张祥龙顺成公司仅支付工程款100万元，无事实和法律依据，法院不予支持。其次，对于工程逾期竣工的问题。业之峰公司主张工程逾期竣工的原因在于祥龙顺成公司擅自变更设计和施工方案，但未提供充分和直接的证据予以证明，祥龙顺成公司主张工程逾期竣工的原因在于业之峰公司擅自停工、管理混乱等其自身原因，提交了相关协议、监理通知等证据，并由业之峰公司就该工程的委托授权人陈×予以证明，故应当确认业之峰公司对工程逾期竣工承担全部责任，业之峰公司应根据合同约定承担相应的违约责任。对于竣工时间问题，应以双方签字确认的《工程竣工验收单》载明的时间为准。对于违约金的具体数额，法院根据合同约定予以确定，违约金计算期限截至业之峰公

依法成立的合同受法律保护。当事人应该按照约定全面履行自己的义务。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。首先，对于工程款问题。双方确认工程款总额为3404995元，法院不持异议。根据祥龙顺成公司提交的工程款发票、汇款凭证，并结合证人证言，应当确认祥龙顺成公司依据业之峰公司授权委托人的要求已经支付工程款共计250万元，业之峰公司主张祥龙顺成公司仅支付工程款100万元，无事实和法律依据，法院不予支持。其次，对于工程逾期竣工的问题。业之峰公司主张工程逾期竣工的原因在于祥龙顺成公司擅自变更设计和施工方案，但未提供充分和直接的证据予以证

北京市第三中级人民法院民 事 判 决 书（2015）三中民终字第06920号上诉人（原审原告、反诉被告）北京业之峰诺创建筑装饰工程有限公司，住所地北京市朝阳区百子湾路石门村5号27幢218室。法定代表人王亚丽，财务部副经理。委托代理人康辉，北京市华正律师事务所律师。被上诉人（原审被告、反诉原告）北京祥龙顺成电器维修有限公司，住所地北京市通州区梨园镇小稿村南。法定代表人何子泓，董事长。上诉人北京业之……