买卖合同纠纷 （2017）粤19民终2729号

胜蓝公司主张佳乐公司尚欠货款331335元，佳乐公司对于尚欠的货款金额没有异议，且有销货单、对账单、保密协议、佳乐与胜蓝账款、对外联络单、发票签收单等证据为凭，故一审法院对于佳乐公司尚欠货款金额331335元予以认定。关于胜蓝公司有无逾期交货问题。保密协议约定此模具开/制作周期35天，五金剪切样品于2015年1月25日完成并送样佳乐公司、注塑成型模、折弯包脚模于2015年1月28日完成并送样佳乐公司，五金冲压素材合格样品25号要提供，28号必须提供合格成品样品，可见双方约定的是模具制作周期及模具样品的交期，而没有约定模具交付期限，故双方未明确约定模具交期，上述证据不足以证明胜蓝公司逾期交付模具，佳乐公司主张胜蓝公司逾期交付模具证据不足，应负举证不能的责任。至于胜蓝公司是否逾期交付样品，胜蓝公司、佳乐公司对于胜蓝公司已经交付样品没有异议，双方仅是对样品的交付时间存在分歧，胜蓝公司主张交付样品的时间是2015年1月7日，佳乐公司主张交付样品的时间是2015年3月31日，双方的依据均是150306号销货单，但是该销货单送货项目中仅注明送货塑胶模具、下料模具、折弯模具，并没有提及模具样品，下方

胜蓝公司主张佳乐公司尚欠货款331335元，佳乐公司对于尚欠的货款金额没有异议，且有销货单、对账单、保密协议、佳乐与胜蓝账款、对外联络单、发票签收单等证据为凭，故一审法院对于佳乐公司尚欠货款金额331335元予以认定。关于胜蓝公司有无逾期交货问题。保密协议约定此模具开/制作周期35天，五金剪切样品于2015年1月25日完成并送样佳乐公司、注塑成型模、折弯包脚模于2015年1月28日完成并送样佳乐公司，五金冲压素材合格样品25号要提供，28号必须提供合格成品样品，可见双方约定的是模具制作周期及模具样品的交期，而没有约定模具交付期限，故双方未明确约定模具交期，上述证据不足以证明胜蓝公司逾期交付模具

广东省东莞市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）粤19民终2729号上诉人（原审被告、反诉原告）：东莞市佳乐电子有限公司，住所地：东莞市常平镇松柏塘村碧华路。法定代表人：萧治平。委托代理人：黄经科，该公司总经理。委托代理人：黄云，广东砝码律师事务所律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）：东莞市胜蓝电子有限公司，住所地：东莞市长安镇沙头南区合兴路4号。法定代表人：黄福林。委托代理人：伍星辉，该公……