商品房销售合同纠纷 （2015）渝一中法民终字第06195号

依法成立的合同，受法律保护。李安华、刘德秀与成晋公司签订的《重庆市商品房买卖合同》及《补充协议》，系双方当事人的真实意思表示，该合同的内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应按照合同的约定履行义务。一、关于成晋公司是否存在交房违约，李安华、刘德秀要求成晋公司支付逾期交房违约金是否已超过诉讼时效的问题。李安华、刘德秀与成晋公司商品房买卖合同约定房屋交付为2012年8月30日前，但当时该商品房尚未取得建设工程竣工验收备案登记证，不符合交付条件。该商品房于2013年3月15日取得建设工程竣工验收备案登记证，故成晋公司向李安华、刘德秀交付符合合同约定条件的房屋时间应为2013年3月15日，故成晋公司逾期交房的行为构成违约。李安华、刘德秀起诉要求逾期交房算至2013年3月15日即197天，且双方均同意以此方式计算违约天数。按合同约定，成晋公司支付违约金应在交房后的30日内，即2013年4月15日前，李安华、刘德秀于2015年2月起诉主张权利，故李安华、刘德秀的该诉讼请求未超过两年诉讼时效期限。故产生逾期交房违约金应为7934元（201379元×197天×0.0002）。二、关于成

依法成立的合同，受法律保护。李安华、刘德秀与成晋公司签订的《重庆市商品房买卖合同》及《补充协议》，系双方当事人的真实意思表示，该合同的内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应按照合同的约定履行义务。一、关于成晋公司是否存在交房违约，李安华、刘德秀要求成晋公司支付逾期交房违约金是否已超过诉讼时效的问题。李安华、刘德秀与成晋公司商品房买卖合同约定房屋交付为2012年8月30日前，但当时该商品房尚未取得建设工程竣工验收备案登记证，不符合交付条件。该商品房于2013年3月15日取得建设工程竣工验收备案登记证，故成晋公司向李安华、刘德秀交付符合合同约定条件的房屋时间应为2013年3月15

重庆市第一中级人民法院民 事 判 决 书（2015）渝一中法民终字第06195号上诉人（原审被告）：重庆成晋实业有限公司，住所地重庆市合川区白菜园C幢门市8、9号。法定代表人：陈家翔，该公司总经理。委托代理人：王春雪，重庆智权律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：李安华。委托代理人：傅家强，重庆百晟律师事务所律师。委托代理人：杨建冲，重庆百晟律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：刘德秀。委托代理人……