建设工程施工合同纠纷 （2015）临民终字第1648号

山西中升钢铁有限公司因为跨越问题导致工程延期而追加50万元工程款是错误的；根据上诉人与被上诉人所签订的《山西中升钢铁有限公司110KW线路工程劳务合同》第一条的约定：应由被上诉人负责本工程的青苗赔偿、交叉跨越等事项，延期的责任应由被上诉人承担。请求依法撤销原判，改判驳回被上诉人对上诉人的诉讼请求；判令被上诉人承担全部诉讼费用。被上诉人刘小四答辩称：上诉人与被上诉人所签订合同所约定的工期是2009年8月1日至2009年11月28日，但因上诉人所签订的另一方跨越办理单位山西中升钢铁有限公司在2010年5月18日才办理完成，导致工程于2010年9月15日才完工，整整延期10个月，工程延误的责任不在被上诉人，根据合同相对性原理的规定，被上诉人要求上诉人赔偿因误工增加的损失，符合法律规定；上诉人与被上诉人所签订合同中约定的是跨越联系事项，而不是跨越办理，被上诉人也不是跨越办理的单位；被上诉人所提供的二期青赔费用，有领取单位和领取人的签字；另根据被上诉人与包工队签订的施工合同，约定的施工时间与上诉人和被上诉人所签订的合同有相同的期限，因为跨越办理延误导致工期延误10个月之久，造成工人窝工，窝工损失

山西中升钢铁有限公司因为跨越问题导致工程延期而追加50万元工程款是错误的；根据上诉人与被上诉人所签订的《山西中升钢铁有限公司110KW线路工程劳务合同》第一条的约定：应由被上诉人负责本工程的青苗赔偿、交叉跨越等事项，延期的责任应由被上诉人承担。请求依法撤销原判，改判驳回被上诉人对上诉人的诉讼请求；判令被上诉人承担全部诉讼费用。被上诉人刘小四答辩称：上诉人与被上诉人所签订合同所约定的工期是2009年8月1日至2009年11月28日，但因上诉人所签订的另一方跨越办理单位山西中升钢铁有限公司在2010年5月18日才办理完成，导致工程于2010年9月15日才完工，整整延期10个月，工程延误的责任不在被

山西省临汾市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）临民终字第1648号上诉人（原审被告）：山西金石电力开发有限公司。法定代表人：赵国明，该公司董事长。委托代理人：韩勇斌，山西国祥律师事务所律师。委托代理人：张晓峰，该公司副总经理。被上诉人（原审原告）：刘小四。委托代理人：闫俊虎，山西如山律师事务所律师。上诉人山西金石电力开发有限公司（以下简称“金石电力公司”）因建设工程施工合同纠纷一案，不服山……