建设工程合同纠纷 （2019）鄂0607民初5940号
裁判要旨
依法成立的合同，对当事人具有约束力，当事人应当遵循诚实信用原则，按照合同约定全面履行自己的义务。 原告襄阳日月杰管道工程有限公司与被告襄阳市金朝阳城市管网建设有限公司之间属建设工程合同关系，双方意思表示真实，是合法有效合同，应受法律保护。 原告襄阳日月杰管道工程有限公司按照合同约定施工完毕，并交付使用，已履行了合同义务，被告襄阳市金朝阳城市管网建设有限公司应支付全部工程款。 原告襄阳日月杰管道工程有限公司请求本院判令被告襄阳市金朝阳城市管网建设有限公司支付工程款并按照约定支付违约金，理由正当，本院予以支持。 被告襄阳市金朝阳城市管网建设有限公司辩称，原告襄阳日月杰管道工程有限公司未在约定时间内竣工，双方未对工程验收，原告公司未完全履行合同义务，故不符合付款条件。 本院认为,被告襄阳市金朝阳城市管网建设有限公司的辩解未提交证据证明，且依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条规定：“当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期”之规定，案涉工程已投入使用，应视
摘要
襄阳日月杰管道工程有限公司与襄阳市金朝阳城市管网建设有限公司建设工程合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
襄阳市襄州区人民法院民 事 判 决 书(2019)鄂0607民初5940号原告：襄阳日月杰管道工程有限公司。 住所地：襄阳市高新区江山馨园小区8-1-602。 统一社会信用代码：91420600MA489YKG14。 法定代表人：贾晶晶，该公司董事长。 委托诉讼代理人：刘庆，湖北法正大律师事务所律师，代理权限为特别授权代理。 委托诉讼代理人：刘耕耘，湖北长久律师事务所律师，代理权限为一般代理。 被……