买卖合同纠纷 （2021）川01民终11626号

西康公司、蜀鑫公司平等协商签订的《柴油发电机组供销及安装施工合同》，系双方当事人真实意思表示，且内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。双方均应按照合同约定全面履行各自的义务。双方对合同总价955,000元、西康公司已将案涉柴油发电机组运抵合同约定地点并进行了安装、调试，蜀鑫公司支付了422,037.5元的货款不存在争议。本案的争议焦点在于：一、西康公司是否按照合同约定全面履行了供货及安装、调试的义务；二、本案已履行合同总价款是否是合同约定价款955,000元；三、合同约定的第二、三、四笔货款是否已到付款时间，以及蜀鑫公司逾期付款行为是否构成违约并应当承担相应的违约责任。一、西康公司是否按照合同约定全面履行了供货及安装、调试的义务一审法院认为，西康公司于2019年10月21日将案涉柴油发电机组运抵合同约定地点并经蜀鑫公司项目负责人李刚签字确认，蜀鑫公司并未在合同约定的时间内对交付的货物不符合合同约定提出异议，甚至之后也未对此提出过异议。同时，2020年9月，西康公司已就案涉发电机组进行了安装调试并移交业主，由蜀鑫公司现场负责人员确认。因此，上述事实已充分证明西康公司已按照合同约

西康公司、蜀鑫公司平等协商签订的《柴油发电机组供销及安装施工合同》，系双方当事人真实意思表示，且内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。双方均应按照合同约定全面履行各自的义务。双方对合同总价955,000元、西康公司已将案涉柴油发电机组运抵合同约定地点并进行了安装、调试，蜀鑫公司支付了422,037.5元的货款不存在争议。本案的争议焦点在于：一、西康公司是否按照合同约定全面履行了供货及安装、调试的义务；二、本案已履行合同总价款是否是合同约定价款955,000元；三、合同约定的第二、三、四笔货款是否已到付款时间，以及蜀鑫公司逾期付款行为是否构成违约并应当承担相应的违约责任。一、西康公司是

四川省成都市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）川01民终11626号上诉人（原审原告）：四川西康发电设备有限公司，住所地：四川省成都市金牛区交大路222号7栋1楼8号。法定代表人：马长荣，职务不详。委托诉讼代理人：付敬德,重庆王华律师事务所律师。上诉人（原审被告）：四川蜀鑫瑞璟建设工程有限公司，住所地：四川省成都市武侯区武兴二路17号12栋2层3号。法定代表人：金洪，董事长。委托诉讼代理人……