建设工程施工合同纠纷 （2019）最高法民终996号

根据各方当事人的诉辩主张及举证质证情况，归纳本案争议焦点：1.好旺佳公司主张晓沃公司赔偿国际佳缘项目13号和人防地下室工程逾期的违约金能否支持，如支持，数额如何计算；2.关于晓沃公司是否应开具发票及发票数额为多少。 一、关于好旺佳公司主张晓沃公司赔偿国际佳缘项目13号和人防地下室工程逾期的违约金能否支持，如支持，数额如何计算问题。第一，根据《建设工程施工合同》约定：“如果承包人（晓沃公司）未能在约定的节点工期内或进度计划完成相应进度，应向发包人（好旺佳公司）支付违约金，每逾期一日按伍仟元/日计算，导致各栋号工期延误，每逾期一天，按伍万元/日支付违约金；超过一个月后，除每日承担伍万元违约金外。承包人延误工期，履约保证金和违约金不足以补偿发包人损失的，承包人还应赔偿一切损失，该损失包括但不限于发包人逾期交房的损失。”根据查明的事实13号楼计划竣工日期为2015年4月1日，实际竣工验收时间为2016年6月2日。人防地下室计划竣工日期为2015年3月31日，到起诉前仍未办理竣工验收备案。13号楼、人防地下室逾期完工事实存在。好旺佳公司基于合同约定有权向晓沃公司主张赔偿国际佳缘项目13号和人防地

根据各方当事人的诉辩主张及举证质证情况，归纳本案争议焦点：1.好旺佳公司主张晓沃公司赔偿国际佳缘项目13号和人防地下室工程逾期的违约金能否支持，如支持，数额如何计算；2.关于晓沃公司是否应开具发票及发票数额为多少。 一、关于好旺佳公司主张晓沃公司赔偿国际佳缘项目13号和人防地下室工程逾期的违约金能否支持，如支持，数额如何计算问题。第一，根据《建设工程施工合同》约定：“如果承包人（晓沃公司）未能在约定的节点工期内或进度计划完成相应进度，应向发包人（好旺佳公司）支付违约金，每逾期一日按伍仟元/日计算，导致各栋号工期延误，每逾期一天，按伍万元/日支付违约金；超过一个月后，除每日承担伍万元违约金外。承

{C} 中华人民共和国最高人民法院 民 事 判 决 书 （2019）最高法民终996号 上诉人（一审原告）：贵州好旺佳房地产开发有限公司，住所地贵州省安顺市西秀区横二路万绿城铂瑞兹酒店7层。 法定代表人：包世生，该公司执行董事。 委托诉讼代理人：刘伯裕，贵州君跃律师事务所律师。 委托诉讼代理人：游成樱，贵州宏贯律师事务所律师。 上诉人（一审被告）：福建省晓沃建设工程有限公司，住所地福建省福州市连……