建设工程合同纠纷 （2017）皖05民终546号

依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，康佳科技公司、盐城二建公司双方应当按照合同的约定切实履行。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。盐城二建公司自开工建设至完工提交竣工报告共历时400天，而双方签订的《建设工程施工合同》工期为150天，实际延误250天。在庭审中，盐城二建公司未能向法庭提供延期原因在于康佳科技公司的相关证据。根据双方合同中的约定，如出现工期延误，盐城二建公司按每延误一天向康佳科技公司支付10000元延期完工违约金。故康佳科技公司要求盐城二建公司应支付延期完工违约金2500000元的诉请，予以支持。关于康佳科技公司诉请第二项，虽然盐城二建公司承建的工程存在质量问题，但庭审中康佳科技公司未能向法庭提供其已通知盐城二建公司要求派人保修的相关证据；且康佳科技公司也未能提供因质量问题而实际维修的工程量和实际损失的相关证据，故对康佳科技公司的该项诉请不予支持。如盐城二建公司在康佳科技公司履行相应的通知义务后，拒绝履行相应的保修义务，康佳科技公司可另行诉讼维护相应的权利。关于康佳科技公司要求盐城二建公司承担其律

依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，康佳科技公司、盐城二建公司双方应当按照合同的约定切实履行。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。盐城二建公司自开工建设至完工提交竣工报告共历时400天，而双方签订的《建设工程施工合同》工期为150天，实际延误250天。在庭审中，盐城二建公司未能向法庭提供延期原因在于康佳科技公司的相关证据。根据双方合同中的约定，如出现工期延误，盐城二建公司按每延误一天向康佳科技公司支付10000元延期完工违约金。故康佳科技公司要求盐城二建公司应支付延期完工违约金2500000元的诉请，予以支持。关于康佳

安徽省马鞍山市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）皖05民终546号上诉人（一审被告）：江苏盐城二建集团有限公司，住所地江苏省盐城市阜宁县城胜利北路，统一社会信用代码91320923703865852T。法定代表人：肖春虎，该公司董事长。委托诉讼代理人：姜文，系江苏盐成二建集团有限公司南京分公司工作人员。委托诉讼代理人：籍木林，安徽江南律师事务所律师。被上诉人（一审原告）：安徽康佳绿色科技有……