建设工程合同纠纷 （2021）湘01民终4458号

万坤图公司、湘中公司就涉案项目签订了《高低压配电工程施工合同》，双方均应当严格遵守合同约定，履行各自义务。尽管涉案配电工程至2018年1月3日才办理了竣工验收，但是根据查明事实，在实际施工过程中，因“专变系统”配电容量不足，双方协商一致确认增加了2000KVA容量，且该方案至2015年9月29日确定，早已经超过了合同约定的竣工日期2015年9月15日。因此，根据情势变更原则，万坤图公司主张自2015年9月15日起计算湘中公司违约责任，依据不足，不予支持。另外，关于公变部分，万坤图公司、湘中公司于2016年5月5日签订《补充协议》中载明“公变部分刚出具施工图，合同约定工期施工进度已经严重滞后”，该补充协议已晚于合同约定的竣工期，由此可知，万坤图公司、湘中公司已经对原定的竣工日期实际进行了变更，另结合2017年7月31日湘中公司出具的《承诺函》，承诺于2017年8月30日前完成公变户表安装，故一审法院认定万坤图公司、湘中公司将涉案竣工日期变更为2017年8月30日。同时，湘中公司主张公变户表至2018年1月3日完工，系因为万坤图公司欠付电业局工程款，亦导致湘中公司工程款未按时收回，与查明事

万坤图公司、湘中公司就涉案项目签订了《高低压配电工程施工合同》，双方均应当严格遵守合同约定，履行各自义务。尽管涉案配电工程至2018年1月3日才办理了竣工验收，但是根据查明事实，在实际施工过程中，因“专变系统”配电容量不足，双方协商一致确认增加了2000KVA容量，且该方案至2015年9月29日确定，早已经超过了合同约定的竣工日期2015年9月15日。因此，根据情势变更原则，万坤图公司主张自2015年9月15日起计算湘中公司违约责任，依据不足，不予支持。另外，关于公变部分，万坤图公司、湘中公司于2016年5月5日签订《补充协议》中载明“公变部分刚出具施工图，合同约定工期施工进度已经严重滞后”，

湖南省长沙市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）湘01民终4458号上诉人（原审原告、反诉被告）：湖南万坤图房地产开发有限公司，住湖南省长沙市雨花区湘府东路二段517号红星大厦（国际星城）1栋1736房。法定代表人：王旭，董事长。委托诉讼代理人：曾丹，湖南天地人律师事务所律师。委托诉讼代理人：刘启永，湖南星邦律师事务所律师。被上诉人（原审被告、反诉原告）：湖南湘中输变电建设有限公司，住湖南省……