建设工程施工合同纠纷 （2017）吉08民初28号

首先，2013年11月11日和2014年5月30日，双方当事人签订了“建设工程施工合同”和“施工合同补充协议”，约定由星宇公司为坤鹏公司承建镇赉县南湖一号小区28号、29号、32号、35号、36号楼工程，双方当事人签订合同符合法律规定。当事人双方应按合同约定履行义务，而坤鹏公司除支付星宇公司部分工程款外，尚拖欠部分工程款未能给付，造成星宇公司无法继续施工。坤鹏公司构成违约，致使双方签订的合同目的不能实现。根据《中华人民共和国合同法》第九十四条第一款有下列情形之一的当事人可以解除合同：“（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的”之规定，双方当事人之间签订的“建设工程施工合同”和“施工合同补充协议”应予解除。其次，双方签订合同约定竣工时间为2014年11月30日，后延期到2015年7月份，星宇公司施工到2015年6月份就停工了。《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第4条规定“建设工程承包人行使优先权的期限为6个月，该期限自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算，超过这个期间的，优先权将得不到法律保护。”星宇公司庭审中承认停工日为201

首先，2013年11月11日和2014年5月30日，双方当事人签订了“建设工程施工合同”和“施工合同补充协议”，约定由星宇公司为坤鹏公司承建镇赉县南湖一号小区28号、29号、32号、35号、36号楼工程，双方当事人签订合同符合法律规定。当事人双方应按合同约定履行义务，而坤鹏公司除支付星宇公司部分工程款外，尚拖欠部分工程款未能给付，造成星宇公司无法继续施工。坤鹏公司构成违约，致使双方签订的合同目的不能实现。根据《中华人民共和国合同法》第九十四条第一款有下列情形之一的当事人可以解除合同：“（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的”之规定，双方当事人之间签订的“建设工程施工

吉林省白城市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）吉08民初28号原告：长春新星宇建筑安装有限责任公司。法定代表人：王福章，职务：经理。委托诉讼代理人：赵谚妮，吉林天利人律师事务所律师。被告：吉林省坤鹏置业有限责任公司，住所地长春市南关区财富领域22层2200室。法定代表人：肖秋玲，职务总经理。委托诉讼代理人：肖际轩，男，汉族，1968年2月28日生，无业，住址长春市二道区东盛街道公园路委**……