建设工程施工合同纠纷 （2015）西中民四终字第00029号

和盛公司与华太公司签订了涉案《陕西省建设工程施工合同》并在西安曲江新区管理委员会备案留存，该合同系双方真实意思表示，符合相关法律规定，双方均应依约履行各自义务。涉案项目已完工并投入使用，双方于2013年8月28日竣工验收。和盛公司现诉请华太公司立即交付“曲江.唐仁里”项目建设工程竣工图、竣工备案资料各两套并协助和盛公司完成竣工验收备案，依照双方合同约定：工程竣工验收后并按质检部门竣工备案要求提供印章齐全的竣工备案资料两套且按城建管理部门要求进行完资料归档工作，因双方已经对涉案工程进行了竣工验收，华太公司亦认可其未向和盛公司交付建设工程竣工图、竣工备案资料，故和盛公司该项诉请合法有据，依法应予支持。和盛公司诉请华太公司支付逾期完工违约金1415000元一节，因涉案项目的工期应以最后一栋楼（1#楼）开工时间为准：即2011年12月5日开工、2013年8月28日竣工验收，共计632天，依照双方合同约定工期为548天，华太公司逾期完工天数应为84天。华太公司称工期延后是由于和盛公司的其他分包工程滞后所致，但未提供双方签字确认的同意延期竣工的相关证据，故华太公司该项辩称无事实及法律依据，依法不予

和盛公司与华太公司签订了涉案《陕西省建设工程施工合同》并在西安曲江新区管理委员会备案留存，该合同系双方真实意思表示，符合相关法律规定，双方均应依约履行各自义务。涉案项目已完工并投入使用，双方于2013年8月28日竣工验收。和盛公司现诉请华太公司立即交付“曲江.唐仁里”项目建设工程竣工图、竣工备案资料各两套并协助和盛公司完成竣工验收备案，依照双方合同约定：工程竣工验收后并按质检部门竣工备案要求提供印章齐全的竣工备案资料两套且按城建管理部门要求进行完资料归档工作，因双方已经对涉案工程进行了竣工验收，华太公司亦认可其未向和盛公司交付建设工程竣工图、竣工备案资料，故和盛公司该项诉请合法有据，依法应予支

陕西省西安市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）西中民四终字第00029号上诉人（原审被告）华太建设集团有限公司，住所地浙江省温岭市滨海镇滨海大道2号。法定代表人王良财，该公司董事长。委托代理人田晓晖，陕西众致律师事务所律师。委托代理人叶罗卫，男。被上诉人（原审原告）陕西和盛置业发展有限责任公司，住所地陕西省西安市曲江新区庙坡头路1号。法定代表人乌舒扬，该公司董事长。委托代理人王新，陕西康铭……