买卖合同纠纷 （2021）鲁01民终4713号

根据法律有关规定，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外；在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。鸿旺公司与康业公司签订的买卖合同，系双方当事人真实意思的表示，合法有效，双方均应全面履行各自的合同义务。鸿旺公司按约向康业公司提供混凝土产品后，康业公司已经按照合同约定及时向鸿旺公司支付了货款总额的94%，符合合同中“主体验收合格后付至已供材料款的70%”的约定，并无违约行为。因涉案建设工程至今未进行主体验收，故鸿旺公司请求康业公司立即付清剩余工程款并支付逾期付款损失，不符合合同约定。造成涉案建设工程停工的原因是建设单位进入破产重整程序，并非涉案建设工程彻底停止施工，且施工使用的混凝土质量亦属于建设工程验收的重要内容，因此，鸿旺公司应当待符合合同付款条件后再予主张权利。根据鸿旺公司、康业公司的合同约定，涉案混凝土中使用的“外加剂SY-K”应当由康业公司按照实际使用数量提供给鸿旺公司；根据双方签署的结算书，可以确定本案中实际使用的“外加剂SY-K”数量

根据法律有关规定，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外；在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。鸿旺公司与康业公司签订的买卖合同，系双方当事人真实意思的表示，合法有效，双方均应全面履行各自的合同义务。鸿旺公司按约向康业公司提供混凝土产品后，康业公司已经按照合同约定及时向鸿旺公司支付了货款总额的94%，符合合同中“主体验收合格后付至已供材料款的70%”的约定，并无违约行为。因涉案建设工程至今未进行主体验收，故鸿旺公司请求康业公司立即付清剩余工程款并支付逾

山东省济南市中级人民法院民 事 判 决 书(2021)鲁01民终4713号上诉人(原审原告)：济南鸿旺混凝土有限公司，住所地济南市。法定代表人：李梅华，执行董事兼总经理。委托诉讼代理人：房雷，山东万吉律师事务所律师。委托诉讼代理人：李翔宇，山东万吉律师事务所实习律师。被上诉人（原审被告）：济南康业建设工程有限公司，住所地济南市。法定代表人：侯存会，总经理。委托诉讼代理人：吴承河，男，该公司员工。委……