建设工程合同纠纷 （2021）川03民终336号

自贡晨光科技园区综合加工区道路建设BT项目通过公开招商，由中核建设公司中标并完成施工后通过了竣工验收，晨光投资公司应当按约支付工程价款。后因中核建设公司对投资评审中心审定的招标控制价中绿化工程计价规则持有异议，审计结论一直未能得出，以及晨光投资公司对停工索赔金额持有异议，引发本案诉讼。本案争议的焦点为：一、案涉工程总造价、未支付工程款、投资回报额、未付工程款及投资回报额延期支付滞纳金和利息如何确定；二、停工损失2050346.78元及其利息主张能否成立；三、一期工程第二笔应付款项1296万元的延期支付滞纳金36万元主张能否成立；四、鉴定费如何负担。1.关于案涉工程总造价、未支付工程款、投资回报额、未付工程款及投资回报额延期支付滞纳金和利息如何确定的问题。案涉工程总造价分为两部分：一是诉争的绿化工程部分；二是双方无争议的部分，即除去绿化工程外的其他工程，金额为51600691.80元。关于绿化工程造价如何确定的问题，中核建设公司主张管护期2年均应按照成活养护计算；晨光投资公司认为合同只约定了管护期2年，并未约定2年都按成活养护计算，且合同约定的2009年《四川省建设工程工程量清单计价定额

自贡晨光科技园区综合加工区道路建设BT项目通过公开招商，由中核建设公司中标并完成施工后通过了竣工验收，晨光投资公司应当按约支付工程价款。后因中核建设公司对投资评审中心审定的招标控制价中绿化工程计价规则持有异议，审计结论一直未能得出，以及晨光投资公司对停工索赔金额持有异议，引发本案诉讼。本案争议的焦点为：一、案涉工程总造价、未支付工程款、投资回报额、未付工程款及投资回报额延期支付滞纳金和利息如何确定；二、停工损失2050346.78元及其利息主张能否成立；三、一期工程第二笔应付款项1296万元的延期支付滞纳金36万元主张能否成立；四、鉴定费如何负担。1.关于案涉工程总造价、未支付工程款、投资回报

四川省自贡市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）川03民终336号上诉人（原审原告）：中核城市建设发展有限公司，住所地四川省成都市武侯区长益路13号1栋1单元7层702号。法定代表人：林勇，总经理。委托诉讼代理人：陈群久，四川群久律师事务所律师。委托诉讼代理人：柏雪，四川群久律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：自贡晨光科技园区投资有限责任公司，住所地四川省富顺县富世镇釜江大道西段。法定代表……