建设工程施工合同纠纷 （2018）内25民终431号
裁判要旨
本案属于建设工程施工合同纠纷。一、关于本诉案件部分。首先，关于合同效力问题。王巍系发包方，张世林系建设方。张世林挂靠第三人诚泰公司资质进行建设施工违反了法律法规的强制性规定，故双方签订的建设施工协议无效；其次，关于工程款及逾期利息问题。虽然双方订立的建设工程施工协议无效，但张世林按照约定完成了平改楼工程后，在建设主管部门进行了竣工验收备案，并交付王巍使用，故王巍应当参照合同约定向张世林支付剩余的工程款。庭审中双方认可工程总价款为404200元，张世林同意扣除王巍自行安装坐便器、门、卫生间吊顶的费用2320元，系双方对民事权利的处分，剩余未付工程款金额为198082元，该院予以认可。关于王巍辩称的双方协议约定由张世林负责协调办理贷款支付剩余工程款，因双方之间的协议无效，故对其依据无效合同提出的抗辩理由不予支持。因王巍延期给付工程款，故应当赔偿张世林因此造成的利息损失。计息起始时间应从房屋交付使用开始计算，张世林主张王巍于2012年12月强行入住，但未提供证据证明。庭审中双方认可房屋钥匙于2013年交付，王巍主张房屋水卡、电卡于2014年6至7月交付，因水、电系房屋居住使用的基础性条件，结
摘要
张世林、王巍建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
内蒙古自治区锡林郭勒盟中级人民法院民 事 判 决 书（2018）内25民终431号上诉人(原审原告、反诉被告）：张世林，男，1965年9月18日出生，汉族，无职业，现住内蒙古自治区。委托诉讼代理人：李俊彪，内蒙古睿骐律师事务所律师。上诉人(原审被告、反诉原告）：王巍，男，1976年3月24日出生，汉族，无职业，现住内蒙古自治区。委托诉讼代理人：满达，内蒙古京大律师事务所律师。原审第三人：内蒙古诚泰……