建设工程施工合同纠纷 （2015）鄂十堰中民一初字第00022号

因十堰金林置业对武汉新建总提交的证据的一、三、四、五、六、七、八的真实性无异议，本院予以采信；对武汉新建总提交的证据二的真实性有异议，但该证据不影响对案件事实的认定。经审理查明，2010年11月15日，原告武汉新建总通过招投标程序，获得被告十堰金林置业丹江口市“世纪星城”住宅小区13、14、20、21、22号楼及地下室土建、装饰和安装工程的承包权。2010年11月19日，双方签订《建设工程施工合同》，合同约定由原告承建被告开发的丹江口市“世纪星城”住宅小区13、14、20、21、22号楼及地下室土建、装饰和安装工程，建筑面积共计约69138.15平方米，总包干加为8367.8万元。2011年7月7日，原被告双方又签订一份《建设工程施工合同》，约定由原告承建施工丹江口市“世纪星城”住宅小区17号楼土建、安装工程，合同价为13801685元。上述合同签订后，原告组织人员、机械设备进场施工，至2013年底完成了13、14、20、21、22号楼及地下室土建、装饰和安装工程，17号楼仅完成桩基基础施工。因资金原因停工至今，工程至今未竣工验收，但被告已对部分房屋实际接收使用，并对13号楼办理了房权

因十堰金林置业对武汉新建总提交的证据的一、三、四、五、六、七、八的真实性无异议，本院予以采信；对武汉新建总提交的证据二的真实性有异议，但该证据不影响对案件事实的认定。经审理查明，2010年11月15日，原告武汉新建总通过招投标程序，获得被告十堰金林置业丹江口市“世纪星城”住宅小区13、14、20、21、22号楼及地下室土建、装饰和安装工程的承包权。2010年11月19日，双方签订《建设工程施工合同》，合同约定由原告承建被告开发的丹江口市“世纪星城”住宅小区13、14、20、21、22号楼及地下室土建、装饰和安装工程，建筑面积共计约69138.15平方米，总包干加为8367.8万元。2011年7

湖北省十堰市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）鄂十堰中民一初字第00022号原告武汉新建总建设集团有限公司。住所地：湖北省武汉市新洲区南正街**号。法定代表人吴志怀，该公司董事长。委托代理人朱爱新（特别授权代理），湖北瑞通天元律师事务所律师。委托代理人胡强（特别授权代理），湖北瑞通天元律师事务所律师助理。被告十堰金林置业有限公司。住所地：湖北省丹江口市武当大道**号。法定代表人陈雪玲，该公……