装饰装修合同纠纷 （2013）榕民初字第1374号

根据《最高人民法院关于涉外民商事案件诉讼管辖若干问题的规定》第一条、第五条，涉及台湾地区当事人的民商事纠纷案件适用集中管辖。因本案属装饰装修施工合同纠纷，原告张宇心是台湾居民，合同履行地在福州，故本院对本案具有管辖权。原、被告均同意适用中国大陆法律。根据《最高人民法院关于审理涉台民商事案件法律适用问题的规定》第一条第一款的规定，本案适用大陆法律为准据法。本案中，原告与被告华航装饰公司于2010年2月25日签订的《施工合同书》，是双方当事人的真实意思表示，内容没有违反法律法规的强制性规定，应为合法有效。双方之间成立装饰装修施工合同法律关系，均应依约履行合同义务。被告华航装饰公司不具有独立法人资格，其相应的民事责任应由被告华航公司承担。目前，原、被告均无充足有效证据证明本案装修工程中途停工的原因，而鉴于现状，双方均同意解除涉案《施工合同书》，对此，本院予以照准。依涉案《施工合同书》约定，原告已向被告预付工程款659356元（其中16580元为代购热水器款项），被告亦完成部分装修工程，虽然被告在具体施工中有部分装修工程不符合双方约定，但根据公平合理原则，符合约定部分的工程款原告应予支付。经福

根据《最高人民法院关于涉外民商事案件诉讼管辖若干问题的规定》第一条、第五条，涉及台湾地区当事人的民商事纠纷案件适用集中管辖。因本案属装饰装修施工合同纠纷，原告张宇心是台湾居民，合同履行地在福州，故本院对本案具有管辖权。原、被告均同意适用中国大陆法律。根据《最高人民法院关于审理涉台民商事案件法律适用问题的规定》第一条第一款的规定，本案适用大陆法律为准据法。本案中，原告与被告华航装饰公司于2010年2月25日签订的《施工合同书》，是双方当事人的真实意思表示，内容没有违反法律法规的强制性规定，应为合法有效。双方之间成立装饰装修施工合同法律关系，均应依约履行合同义务。被告华航装饰公司不具有独立法人资格

福建省福州市中级人民法院民 事 判 决 书（2013）榕民初字第1374号原告张宇心，女，1972年7月15日出生，现住福州市鼓楼区。委托代理人陈宗文，北京大成（福州）律师事务所律师。被告福建省华航建设工程有限公司福州装璜装饰分公司，住所地福州市鼓楼区东街59号三山大厦南楼12层8单元。负责人李迅，该公司经理。被告福建省华航建设工程有限公司，住所地福州市长乐吴航镇建设路54号。法定代表人张华官，该……